欢迎来到个人简历网!永久域名:gerenjianli.cn (个人简历全拼+cn)
当前位置:首页 > 范文大全 > 实用文>讨薪诉颂范文

讨薪诉颂范文

2023-11-16 07:56:40 收藏本文 下载本文

“yongzi1121”通过精心收集,向本站投稿了3篇讨薪诉颂范文,下面是小编整理后的讨薪诉颂范文,希望能帮助到大家!

讨薪诉颂范文

篇1:讨薪起诉状

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。

帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

相关法律知识

拖欠工程款怎么办

拖欠工程款起诉

恶意拖欠工程款

拖欠工程款案例

拖欠工程款的诉讼时效

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。

承包方式是“议标形式,也工包材料”。

承包额为495125. 74元。

开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。

合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。

在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。

甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。

教学楼工程于______年______月______日完工。

三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。

甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。

经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。

但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。

因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。

开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。

后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。

《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。

”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共24.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

附:1.本状副本1份;

篇2:农民工讨薪起诉状

原告人代表:陈克明(男,1968年4月21日出生,汉族,湖南省常德市澧县大坪乡孟坪村1组01010号,身份证号码432424196804211818,手机号码13974218812)

被告人:澧县沣翔建筑工程有限公司鑫鼎国际项目部(地址:澧县鑫鼎国际综合楼即澧州大道与十一支交汇处)

主要负责人:刘连平(男,1965年1月4日出生,汉族,湖南省常德市澧县澧阳街道办事处桃花滩社区居委会5组,身份证号码430723196501040415,手机号码13707369367)

李振清(男,1952年12月5日出生,汉族,湖南省常德市澧县澧西街道办事处关心社区居委会062号,身份证号码432424195212051019,手机号码13511153568)

汪春生(男,1970年4月16日出生,汉族,湖南省常德市澧县车溪乡詹家村11组11053号,身份证号码432424197004165010,手机号码17773618228)

案由:追讨农民工工资

诉讼请求:责令被告偿还农民工工资1150000元(壹百壹十五万元整)

事实和理由:,由澧县鑫鼎投资开发有限公司投资兴建的鑫鼎国际综合楼,位于澧县澧州大道与十一支交汇处,施工单位总承包方为澧县沣翔建筑工程有限公司(实质为挂靠名义),但实际合伙承包人为刘连平、李振清、汪春生三人。同年6月陈克明(原告人代表)以承包农民工工资的方式简称清包,承接了该工程的所有劳务作业。于6月23日,刘连平、李振清、汪春生三人在鑫鼎国际项目部将未支付的剩余农民工工资(115万元整)亲笔签署了一张工资欠条证明(后附有原件照片),在此期间,原告多次讨薪,被告仍以各种理由推脱,一直拖延支付。直到2月4日,刘连平、李振清、汪春生三人再次签署了一份承诺书,内容包含将剩余农民工工资承诺在月30日前付清,如到期没付清将按2分利息计息,直到本息付清为止(后附有原件照片)。原告及工友们在承诺得不到兑现的情况下,联名上诉到澧县劳动局领导办公室以及劳动监察大队,得到的答复是该项目未存预留储备金,没有办法发工资,建议走司法程序;劳动监察大队还表示他们权力受限,无权扣人、扣物、冻结账户,如果按程序移交公安,他们还得花自己的经费请公安部门办事,这样一来,你们觉得监察大队的办事效率会有多高呢?这难道不是政策上的漏洞吗?由于农民工们根本没那笔钱也打不起这种官司,所以恳求政府多多关注,望问题得到处理解决。转眼4年过去了,原告(陈克明)一直催促找到鑫鼎国际项目部的刘连平、李振清、汪春生三人讨薪,但至今未收到他们支付的农民工工资;同时在此期间也一直找过澧县沣翔建筑工程有限公司的领导,该施工单位采取不理睬也不出面处理解决的不作为的态度,实在让人悲愤不已,义愤填膺。所以本人及代表工友们实在是忍无可忍,被逼无奈,讨薪未果,在万不得已的情况下,才出此下策,望问题能得到解决。

特恳请各位领导,将心比心,为农民工讨回血汗钱!!

原告人代表:陈克明

3月2日 星期四

附件(均为原件照片):一、工资欠条证明一张

二、承诺书一份

篇3:买车网离职员工微博讨薪 薪水未到反被诉

中国买车网

用微博向前老板讨薪,算不算侵犯名誉权?中国买车网的离职员工朱先生在博客上实名发布向总编辑陈先生讨薪的帖子,追讨被拖欠的工资,但薪水尚未要来,却接到了陈先生的诉状。昨天,东城法院开庭审理此案,陈先生认为朱先生属于恶意攻击,要求朱先生赔礼道歉,恢复其名誉。

老板:员工侵犯我名誉

昨天下午,原告陈先生并未到庭,而被告朱先生没有聘请律师,自我进行辩护。陈先生担任中国汽车界杂志副总编辑、中国买车网总编辑等职务,自称其系汽车行业内具有一定影响力的人物,而朱先生原来是陈先生手下的一名员工。

从公司离职两个月后,朱先生连续通过博客和微博发布《买车网总编辑,欠债不还你还有理了》等博文向陈先生讨薪。昨天,记者查阅朱先生的博客和微 博,这些内容依旧在网上传播,陈先生的代理人提供证据称,有的博文被推荐到新浪首页,文中的一些表述,例如“龌龊”、“存在 ”,对陈先生的名誉造 成了恶劣的影响。

陈先生说,当时正处在网站资本运作关键阶段,朱先生在微博上发布恶意攻击本网站和高管的帖子,败坏网站的声誉,引起了不明真相网友围观转发和评 论,对公司事务也造成影响。陈先生认为,朱先生的言论给他本人的日常生活和职业生活造成极坏的影响,要求停止侵权行为、赔礼道歉并赔偿各类损失共计1万 元,

员工:老板欠薪一直不给

朱先生表示自己没有侵犯陈先生的名誉权。朱先生解释说,自己发帖的目的就是为了讨薪。朱先生说,他离职时,公司拖欠他薪水共计1万多元,“一般 遇到这种事情,员工都是息事宁人,但我以前工作时已有一次类似遭遇,不想再咽这口气。”朱先生一直与陈先生联系,后来陈先生手机不接,QQ将他拉黑。无法 找到陈先生的朱先生通过博客和微博这种新兴的通讯方式,联系陈先生。

“我并不是为了扩大影响,只是为了能找到他,让他知道我还在讨要薪水。”朱先生说,他发帖时曾想过有可能被起诉,但没想到现在钱没要来,真的成了被告。

交锋:微博讨薪是否侵权

法庭上,朱先生提供了证明自己薪水被拖欠的证据,而且表示在接到陈先生律师的电话后,已经将博文中有争议的字眼删除。陈先生的代理人认为,是否 欠薪与本案无关,而且朱先生与公司签约,欠薪应当向公司讨要。“他是公司法人代表,而且就他一个老板,我只知道找他要钱。”朱先生反驳。陈先生的代理人表 示同意调解,提出删除全部博文的方案,但朱先生不同意,法官未当庭宣判。

中央民族大学法学院刘景一教授表示,微博上发表言论,是否侵犯名誉权要考虑两方面因素,一是侮辱性语言的多少,二是主观上的恶意成分,“如果欠薪属实,当事人就是为了讨薪,应不构成名誉侵权。”

【讨薪诉颂范文】相关文章:

1.讨薪感谢信范文

2.工人讨薪范文

3.农民工讨薪范文怎么写

4.从农民工讨薪看我国的法治

5.讨糖果作文

6.诉生命作文

7.诉职报告

8.文字诉散文随笔

9.涨薪申请书

10.颂老师

下载word文档
《讨薪诉颂范文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度: 评级1星 评级2星 评级3星 评级4星 评级5星
点击下载文档

文档为doc格式

  • 返回顶部