欢迎来到个人简历网!永久域名:gerenjianli.cn (个人简历全拼+cn)
当前位置:首页 > 范文大全 > 合同>护坡承包简单的合同

护坡承包简单的合同

2024-07-10 07:41:10 收藏本文 下载本文

“zhenfeiying”通过精心收集,向本站投稿了14篇护坡承包简单的合同,以下是小编精心整理后的护坡承包简单的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

护坡承包简单的合同

篇1:护坡承包的合同

合同编号: 发包方(甲方):

地 址:

承包方(乙方):

地 址: 电话:

代表人: 手机:

依照《中华人民共和国合同法》和北京市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包形式:包工包料 四、工程范围和内容:基坑支护土钉墙及预应力锚杆工程

五、工程造价:本合同为固定单价合同,总价约 万元人民币,固定单价 土钉墙 元/㎡,预应力锚杆 元/延米,钢梁 元/延米。

第二条工程期限

一、开竣工日期:经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

全部工程(暂定)自20_年3月25日开工,至20_年4月25日竣工。

二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三、四条规定,分别负责按时完成。

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

3.因甲方不能按期开槽,而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应

一、全部工程所需的物资均由乙方负责。

二、工程所需材料,乙方不得随意更改材料及技术方案、技术要求,否则一经查出,甲方有权同乙方解除合同,因此造成的甲乙双方的经济损失均由乙方负责。

三、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由乙方负担。

第四条工程款结算

一、全部工程造价的结算方式:

工程竣工验收15日内乙方将结算资料上报甲方,甲方收到乙方结算资料后15天后开始办理结算,双方签字认可。

二、工程款拨付:

本工程无预付款,工程完工后支付至工程总价 %,余款 前结清。

第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

二、要坚持按施工图纸、设计方案及甲方主要技术人员下发的技术交底施工,乙方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的.地方,乙方应以书面形式通知甲方,由双方协商提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审、审核后,由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方,由甲方会同建设单位、建立单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如乙方未通知甲方自行隐蔽,出现一切问题均由乙方负责。

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时协商确认,做为结算工程款之依据。

第六条竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工前将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,甲方承认竣工日期。

二、竣工工程验收合格,从验收之日起乙方向甲方移交完毕。

三、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

四、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、检验标准及施工图方案为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前向甲方提供以下文件:

1.增减变更文件和其他洽商记录;

2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

五、乙方在单项工程竣工验收后,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,应在15天后开始审查。

六、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责,保证基坑支护的安全性,确由乙方责任造成的质量事故,乙方应负责无偿修理,并承担为此给甲方造成的直接及间接损失。

七、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按工程造价百分之一的逾期违约金。

二、甲乙双方不得借故拖欠工程款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

三、工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物所在地的人民法院起诉。

第八条安全施工

1、安全施工要符合甲方现场管理规定要求,乙方要加强对施工人员的安全教育,严格按照安全操作规程施工,不得出现安全隐患,杜绝各类事故发生,凡经有关部门检查,提出的安全奖罚是乙方造成的由乙方承担。

2、乙方员工必须符合职业安全卫生管理规定,保障现场员工和他人的生命财产免受侵害,由于乙方违章操作或乙方管理不当造成的人身伤亡安全事故和因此发生的一切费用由乙方自己负责。

第九条文明施工

1、施工现场的材料堆放,成品、半成品堆放要服从现场文明施工管理规定,和安全要求,施工作业面必须作到工完场清,保持现场清洁整齐。

2、凡经上级和有关部门检查,不符合规定要求的,应及时纠正,对有关部门提出的罚款,如是乙方违犯规定的,均由乙方承担。

第十条其它

1、食宿问题自行解决,甲方不予负责;乙方施工人员必须持证上岗,持证率必须达到100% ,否则一经查出,每人处以500元罚款。

2、在施工过程中,若乙方在工程质量,安全进度等方面达不到合同要求时,甲方有权清退乙方,经济合同终止,由此造成的费用由乙方承担。乙方不得提出任何异议和索赔。

3、合同签订后乙方负责组织支护方案的专家论证工作,相关费用由乙方承担。

第十一条合同份数及有效期

一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具备同等法律效力。

二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方(发包方): 乙方(承包方):

负责人: 负责人:

篇2:护坡承包的合同

甲方(发包方)代表:

乙方(承包方)代表:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。

一、工程概况

1、工程名称:新密市X029周甘路改建工程

2、工程地点:周庄至甘寨

二、工程范围及内容

图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。

三、承包方式

包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。

四、承包单价:

五、质量要求:按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工,按质按量完成。工程工期: 年 月 日进场施工, 年月

六、乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。

七、甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。

八、在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。

九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。

十、付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。

十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。

十二、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方: 乙方:

代表签字(签章): 代表签字(签章):

年 月 日: 年 月 日:

篇3:护坡承包的合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,经双方协商,现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。

一、甲方责任:

1、提供合法施工手续,三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。

2、工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米 大写 元、小写 元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的误工,责任由甲方负责。

3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位 支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。

4、施工后剩余原料由甲方负责。

二、乙方责任:

1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。

2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守岗位职责和施工纪律。

三、双方责任:

1、必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。

2、此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。

3、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。

发包方(甲方):(签章)

承包方(乙方):(签章)

年 月 日: 年 月 日:

篇4:护坡承包简单的合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》和北京市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包形式:包工包料

四、工程范围和内容:基坑支护土钉墙及预应力锚杆工程。

五、工程造价:本合同为固定单价合同,总价约 万元人民币,固定单价 土钉墙 元/㎡,预应力锚杆 元/延米,钢梁 元/延米。

第二条工程期限

一、开竣工日期:经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

全部工程(暂定)自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。

二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三、四条规定,分别负责按时完成。

三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

3.因甲方不能按期开槽,而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应

一、全部工程所需的物资均由乙方负责。

二、工程所需材料,乙方不得随意更改材料及技术方案、技术要求,否则一经查出,甲方有权同乙方解除合同,因此造成的甲乙双方的经济损失均由乙方负责。

三、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由乙方负担。

第四条工程款结算

一、全部工程造价的结算方式:

工程竣工验收15日内乙方将结算资料上报甲方,甲方收到乙方结算资料后15天后开始办理结算,双方签字认可。

二、工程款拨付:

本工程无预付款,工程完工后支付至工程总价 %,余款前结清。

第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

二、要坚持按施工图纸、设计方案及甲方主要技术人员下发的技术交底施工,乙方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由双方协商提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审、审核后,由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方,由甲方会同建设单位、建立单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如乙方未通知甲方自行隐蔽,出现一切问题均由乙方负责。

四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时协商确认,做为结算工程款之依据。

第六条竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工前将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,甲方承认竣工日期。

二、竣工工程验收合格,从验收之日起乙方向甲方移交完毕。

三、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

四、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、检验标准及施工图方案为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前向甲方提供以下文件:

1.增减变更文件和其他洽商记录;

2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

五、乙方在单项工程竣工验收后,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,应在15天后开始审查。

六、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责,保证基坑支护的安全性,确由乙方责任造成的质量事故,乙方应负责无偿修理,并承担为此给甲方造成的直接及间接损失。

七、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按工程造价百分之一的逾期违约金。

二、甲乙双方不得借故拖欠工程款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

三、工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物所在地的人民法院起诉。

第八条安全施工

1、安全施工要符合甲方现场管理规定要求,乙方要加强对施工人员的安全教育,严格按照安全操作规程施工,不得出现安全隐患,杜绝各类事故发生,凡经有关部门检查,提出的安全奖罚是乙方造成的由乙方承担。

2、乙方员工必须符合职业安全卫生管理规定,保障现场员工和他人的生命财产免受侵害,由于乙方违章操作或乙方管理不当造成的人身伤亡安全事故和因此发生的一切费用由乙方自己负责。

第九条文明施工

1、施工现场的材料堆放,成品、半成品堆放要服从现场文明施工管理规定,和安全要求,施工作业面必须作到工完场清,保持现场清洁整齐。

2、凡经上级和有关部门检查,不符合规定要求的,应及时纠正,对有关部门提出的罚款,如是乙方违犯规定的,均由乙方承担。

第十条其它

1、食宿问题自行解决,甲方不予负责;乙方施工人员必须持证上岗,持证率必须达到100% ,否则一经查出,每人处以500元罚款。

2、在施工过程中,若乙方在工程质量,安全进度等方面达不到合同要求时,甲方有权清退乙方,经济合同终止,由此造成的费用由乙方承担。乙方不得提出任何异议和索赔。

3、合同签订后乙方负责组织支护方案的专家论证工作,相关费用由乙方承担。

第十一条合同份数及有效期

一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具备同等法律效力。

二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方(发包方):

乙方(承包方):

日期:

篇5:护坡承包简单的合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,经双方协商,现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。

一、甲方责任:

1、提供合法施工手续,三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。

2、工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米 大写 元、小写 元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的误工,责任由甲方负责。

3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位 支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。

4、施工后剩余原料由甲方负责。

二、乙方责任:

1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。

2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守岗位职责和施工纪律。

三、双方责任:

1、必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。

2、此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。

3、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。

发包方(甲方):

承包方(乙方):

年 月 日

篇6:护坡承包简单的合同

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

一、工程内容:

二、工程地点:

三、工程期限:

1、本合同总工期为 年 月 日开工,至 年 月 日结束。

2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

(1)施工现场不符合安全施工;

(2)设计范围内重大设计变更;

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程 进度;

(4)甲方不能按合同规定支付工程款。

乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价:人民币 元整(¥ 元)。

五、付款方式:

1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币 元整(¥ 元);

2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币 元整(¥ 元);

3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币 元整(¥ 元)。

六、工程验收

1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

七、验收标准

本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

八、双方权利和义务

1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

(3)提供有利施工的现场条件。

(4)审核工程计划进度表。

(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

2、乙方权利和义务

(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

九、服务条款无。

十、违约责任

1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

十一、合同的变更及解除

1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120

日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

十二、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

十三、其他条款

在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

合同签定地:××

十四、合同文本和效力

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

签订日期:

篇7:护坡承包简单的合同

甲方(发包方)代表:

乙方(承包方)代表:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护坡项目,签订协议并共同遵循执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及内容

图纸工程量内所有护坡工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。

三、承包方式

包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。

四、承包单价:

五、质量要求:按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工,按质按量完成。工程工期: 年 月 日进场施工, 年 月 日。

六、乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。

七、甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。

八、在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。

九、乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。

十、付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款3日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。

十一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。

十二、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:

乙方:

年 月 日

篇8:护坡承包简单的合同

甲方:

乙方:

为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.

第一条劳务项目概况

1.劳务项目工程名称:挡土墙、护坡及水沟砌筑;

2.劳务项目工程地点:本合同段K20+740-K30+680;

3.劳务项目工作范围:基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。

第二条工期

本工程开工日期 年 月 日,全部工程竣工日期 年 月 日。

第三条劳务承包方式及劳务价款

1.本劳务工程,采用包工包料单价承包,劳务单价一次性包定(不含任何税、费),任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3,水沟按175元/m3,以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成,经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。

2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。

3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。

第四条物资供应

1.本合同工程的片石由甲方组织供应。单价按:砌筑完收方,53元/m3,费用由乙方负责。山砂由乙方自行购进,但必须经试验检测合格才能使用。

2.甲方供应乙方的片石用量,由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点,用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。

3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验,未经检验的材料禁止进场使用。乙方使用未经甲方检验合格的材料,由此产生的一切后果由乙方承担。

第五条施工机械设备、料具及电力

1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。

第六条工程质量

1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。

2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查,检

查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。

第七条施工安全

1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。

2.乙方建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施。

3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。

4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。

5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。

6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。

7.乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。

第八条双方责任

甲方责任:

1.编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管 理工作;

2.按照乙方片石计划,按时供应乙方的片石。

3.指定技术人员和现场管理人员对施工作业面技术、工艺、质量进行全面、全过 程管理及控制;

4.负责现场文明施工管理,提供文明施工费用及设施;

5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。

6.甲方负责当地协调工作。

乙方责任:

1.按照甲方劳动力使用计划要求和合同约定,提供能够保证工程建设需要的具有专业技能的劳务人员;

2.服从甲方技术人员或现场负责人的统一管理,按照施工规范要求施工;协助甲方做好劳务用工的各项管理;

3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育,指定专人负责现场安全保卫工作。

4.劳务项目完成后,负责清理施工现场。

第九条工程验收

工程全部完工,并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后,乙方可向甲方写出工程完工报告,要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题,乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验,验收合格后共同写出验收报告,报告中确定工程验收的数量、质量标准等。

第十条劳务工程款的支付

1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。

2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26~30日双方签认收方数量、片石材料等资料,甲方根据以上资料在次月5日前结算,甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。

3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用,并按验工总价的10%预留质量保证金,其余5%年底付清,另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。

第十一条合同的解除

如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承担责任。

第十二条其它

1.不可抗力

因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担:

1.1.工程本身的损害,如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。

1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。

2.本合同自双方代表签字盖章后生效,在双方完成了相互约定的`工作内容并经验收合格,甲方支付完毕劳务工程款后,该合同自动失效。

3.本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。

4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表:

乙方代表:

合同签订日期: 年 月 日

篇9:简单护坡承包合同范本

甲方: 安徽蓬莱农业开发有限公司(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下协议条款,希双方严格遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。

2、工程地点:沫河口镇

3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。

4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

二、建设工期

总工期 ________天(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。 本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。

三、工程造价

1、甲方_________日内提供图纸。

2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。

3、本工程造价实行市场信息价核算,每平方造价________元。

4、上述报价包括以下:乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以及税金等。

5、前述造价确定后,在承包价范围内,本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件,因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,双方再行协商。

四、履约保证金

1、本协议签定后3日内打10万元定金,待正式合同签订后3日内打余款20万元,本协议方为生效。

2、退还时间:进场后30天内返还给乙方。

五、工程款支付

乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。

六、双方职责

(一)甲方职责

1、负责在乙方进场前2 天提供施工场地(工棚、预制场地),并配合乙方施工前的测量工作。

2、协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工现场周边关系。

3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。

4、配合乙方进行设备场内转运。

5、向乙方提供水源电源接口。

(二)乙方职责

1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人,全权代表乙方履行本协议,代表乙方处理相关工程事务,签收相关工程文件等。

2、应严格遵守安全生产、文明施工规范,确保安全生产和施工质量,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的法规及政策。

3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理,防止无关人员进入施工现场。

4、负责工程资料的整理、归集。

5、不得拖欠民工工资,工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后 10 日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。

七、安全责任事故:

该项工程施工期间,所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责,与发包方无关。

八、争议解决:履行本协议如发生异议,由甲、乙双方友好协商解决,协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的,则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、合同生效:

如本协议与工程合同有冲突,经双方协商再行补充为准。

十、合同订立地点:蚌埠市

十一、合同经双方签字盖章后生效。

发包人(签章) 承包人(签章)

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

帐户名称: 帐户名称:

年 月 日 年 月 日

篇10:护坡承包合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,经双方协商,现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。

一、甲方责任:

1、提供合法施工手续,三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。

2、工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米 大写 元、小写 元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的误工,责任由甲方负责。

3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位 支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。

4、施工后剩余原料由甲方负责。

二、乙方责任:

1、严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。

2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守岗位职责和施工纪律。

三、双方责任:

1、必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。

2、此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。

3、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。

发包方(甲方):(签章)

承包方(乙方):(签章)

年月日:

>>>下一页更多精彩“护坡承包合同”

篇11:护坡承包合同

发包方:乌海市公路___省际通道________项目部

(甲方) 承包方:(乙方)

经甲,乙双方代表协商,本着自愿合作,平等互利、以诚相待的原则达成一致,协商内容双方共同遵守,否则一切责任及经济损失由违约方承担。

一, 协议内容

1、合同工程内容

甲方根据工程需要特招聘乙方承建护坡工程,具体由甲方负责人指示,工程段落:,工程数量依据设计图纸。

2、合同总承包单价(其中包括材料、砌体、开槽、刷坡、勾缝、抹面等一切设计中包含的内容)

M7.5浆砌片石:130元/m3

水泥由发包方提供:费用由乙方负担,单价以水泥出厂价为准,另加运费。

二, 质量要求

1、乙方所承建工程必须达到省际通道的各项指标,提供的工程产品必须达到交通部颁发的优良工程的标准;

2、乙方所使用的原材料场均应满足规范和设计要求,使用前必须送项目部做试验审批,并经监理工程师确认后方可使用,所用机械设备满足工艺、质量要求;

3、工程产品经甲方和业主验收合格,如发现质量事故所造成的损失和业主对项目的罚款由乙方承担,且甲方有权终止合同,将乙方清退出场。

三、工期进度

乙方承诺所承建工程必须在20xx年5月25日全部完工,并制定合理的施工组织设计旬进度计划,甲方据此对乙方进行检查。如发现进度计划严重滞后,甲方将视为乙方无能力完成,甲方随时有权对乙方作无条件退场处理,造成一切经济损失均由乙方承担。

四、安全措施

乙方必须在施工过程中建立安全生产体系,认真执行交通部颁发,向施工人员进行安全技术交底,杜绝一切质量事故和安全事故的发生,如发生均由乙方自行处理并承担相应的社会和经济责任。

五、付款方式

1、乙方进场后甲方不予以支付任何款额。

2、待乙方完成工程量且业主计量后,支付完成工程量的80%;交工验收合格后,支付剩余15%的款额;剩余5%留待质保期满无质量缺陷且全线验收完毕一次付清。

3、乙方应向甲方出具相同金额的合法税票。

4、甲方只对乙方合格工程验收计量,甲方对乙方的材料、人工、机械等一切费用都不承担。

5、乙方在施工中不得损坏甲方路面及护肩板等构筑物,否则造成的一切损失由乙方负责。乙方完工后负责清理施工现场。

六、责任

1、甲方为乙方提供施工场地技术指导及相应的设计文件技术资料和过程监督、计量、负责与监理工程师沟通,负责给工程的协调,积极为乙方创造工作面。

2、乙方必须听从甲方负责人的指挥与调配,积极配合甲方工作人员,在确保质量的前提下保证工程进度。

3、乙方对承包工程的质量、进度负第一责任,根据甲方的计划随时调整施工力量来满足施工要求,因乙方主观原因造成质量事故的乙方负全部责任及承担全部经济损失,延误工期按总工程款的10%进行处罚,并作无条件退场处理。

4、若甲乙双方中有任何一方不履行合同内容按违约行为处理,协调不成的到乌海市有管辖权的人民法院处理。

七、其他

1、本合同一式贰份,双方各执壹份;

2、本合同自甲、乙双方签字、印章后生效;

3、其他未尽事宜双方协商解决;

4、附件

甲方: 乙方:

甲方代表签字: 乙方代表签字:

电话0476—_______电话

年 月 日 年 月 日

篇12:护坡承包合同格式

第五条 施工机械设备、料具及电力

1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。

第六条 工程质量

1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。

2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查,检

查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。

第七条 施工安全

1.甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。

2.乙方建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施。

3.乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育。

4.乙方应严格遵守甲方制定的有关管理办法。

5.乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入,若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任。

6.乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。

7.乙方承诺:凡不属甲方原因引起的各种安全事故,均由乙方自理,甲方不承担任何责任和经济补偿。

第八条 双方责任

甲方责任:

1.编制施工组织设计,全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管 理工作;

2.按照乙方片石计划,按时供应乙方的片石。

3.指定技术人员和现场管理人员对施工作业面技术、工艺、质量进行全面、全过 程管理及控制;

4.负责现场文明施工管理,提供文明施工费用及设施;

5.有权对劳务人员进行环境保护的教育。

6.甲方负责当地协调工作。

乙方责任:

1.按照甲方劳动力使用计划要求和合同约定,提供能够保证工程建设需要的具有专业技能的劳务人员;

2.服从甲方技术人员或现场负责人的统一管理,按照施工规范要求施工;协助甲方做好劳务用工的各项管理;

3.加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育,指定专人负责现场安全保卫工作。

4.劳务项目完成后,负责清理施工现场。

第九条 工程验收

工程全部完工,并已按合同约定圆满地通过了各分项工程验收后,乙方可向甲方写出工程完工报告,要求进行工程完工验收。对甲方在验收中提出的问题,乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验,验收合格后共同写出验收报告,报告中确定工程验收的数量、质量标准等。

第十条 劳务工程款的支付

1.本工程的劳务工程款按月验工、工程完工清算的方式结算。

2.月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月26日对乙方进行现场收方。26~30日双方签认收方数量、片石材料等资料,甲方根据以上资料在次月5日前结算,甲方计量工程款到位后即时支付乙方相应的工程款。

3.甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单,扣除乙方当月片石材料费用,并按验工总价的10%预留质量保证金,其余5%年底付清,另外5%待劳务工程全部完成验工审核质保期满后一个月内向乙方支付清。

第十一条 合同的解除

如乙方转包或再分包工程;或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格;乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承担责任。

第十二条 其它

1.不可抗力

因不可不可抗力事件导致的费用双方按以下方法承担:

1.1.工程本身的损害,如甲方得到业主索赔则给予乙方一定补偿。

1.2.甲乙双方人员伤亡由各自单位负责并承担相应费用。

2.本合同自双方代表签字盖章后生效,在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格,甲方支付完毕劳务工程款后,该合同自动失效。

3.本合同未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。

4.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方代表: (签字) 乙方代表:(签字)

合同签订日期: 年 月 日

篇13:护坡合同

甲方:环山中学

乙方:赵战友

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签订本合同。

一、工程名称:环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程

二、工程地点:环山中学宿舍楼和厨房后

三、工程内容:

护坡总体积为30.89m3;

护坡总投资13900元。

宿舍后圳护坡长:42.2m×宽0.3m×高0.8 m = 10.13 m3

宿舍后圳边:长42.2m×宽0.5m×高0.24m = 5.06m3

厨房后圳边:长38.4m×宽0.5m×高0.3m = 5.76m3

厨房后圳护坡:长38.4m×宽0.3m×高0.8m = 9.22m3

伸进土中加宽脚:长0.3m×宽0.15m×高0.8m×20个 = 0.72m3

30.89 m3×450元/ m3=13900元

四、合同工期

1、经双方协商确定工作日为20天,自20**年11月18日起至20**年12月8日。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

五、质量标准

1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,¥13900.00元。

2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,根据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。

4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后90日内全部支付。

六、甲方义务

1、按时向承包人拨付工程款。

2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。

七、乙方义务

1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。

2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械安全性能良好,操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。

3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。

八、施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

九、违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日,甲方有权单方面解除合同。

十、其他

本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方互相协商解决。

甲方:    乙方:

篇14:护坡工程合同

发包单位: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按 米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)基底宽 米,厚 米,自下而上慢慢收至高度为 米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)

(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)完工后做围墙10米左右。

(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为 日,暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为 元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付 元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分 付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于 年 月 日由双方在 签订,自双方签字或盖章后生效,一式 份,上方各执一份,上交 份。

发包单位(甲方)(盖章)

授权代理人(签字或盖章): 联系电话:

承包人(签字或盖章) 联系电话:

年 月 日

无效情形

无效种类

依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14号)的规定,一共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。

(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效

为了加强对建筑活动的监督管理,维护公共利益和建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规,建设部颁布了《建筑业企业资质管理规定》。根据该规定,建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。

取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业),可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

根据上述规定,承包人承包工程应当具备相应的资质。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效

鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定。

根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定,承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》也明确规定,没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,所签署的建设工程施工合同无效。

(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效

根据《中华人民共和国招标投标法》规定,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

为了明确上述必须进行招标项目的范围,国家发展计划委员会发布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准做了非常具体的规定。根据该规定:

(一)所谓“关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目”的范围包括:(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环境保护项目;(七)其他基础设施项目。

(二)所谓“关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目”的范围包括:

(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、教育、文化等项目;(3)体育、旅游等项目;(4)卫生、社会福利等项目;(5)商品住宅,包括经济适用住房;(6)其他公用事业项目。

(三)所谓“使用国有资金投资项目”的范围包括:(1)使用各级财政预算资金的项目;(2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目;(3)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

(四)所谓“国家融资项目”的范围包括:(1)使用国家发行债券所筹资金的项目;(2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;(3)使用国家政策性贷款的项目;(4)国家授权投资主体融资的项目;(5)国家特许的融资项目。

(五)所谓“使用国际组织或者外国政府资金的项目”的范围包括(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;(2)使用外国政府及其机构贷款资金的项目;(3)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

并非凡是符合上述条件、不论项目大小一律进行招标。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,上述规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的'重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(2)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

法律后果

无效合同自始没有法律约束力,不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定,无效合同的法律后果之一是返还财产,恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊性,往往是承包方已经通过施工建设使得建筑材料已经形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。因此建筑工程施工合同无效的情况下,返还财产不太可能性,因此司法解释制定了相对灵活的解决方案:

(一)参照合同约定支付工程价款

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

这里要充分注意,只是“参照合同约定支付工程价款”,而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额,也没有以工程定额为标准,通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里,司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同的。

(二)承包人承担修复费用

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格的,发包人请求承包人承担修复费用的,法院应予支持。

(三)不予支付工程款

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,如果建设工程施工的建设工程施工合同无效,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

(四)发包人按照过错承担相应的民事责任

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

(五)收缴当事人已经取得的非法所得

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,在承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同,导致建设工程施工合同无效的,人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。

(六)施工中取得资质的,按照有效合同处理

在超越资质等级的建设工程施工合同无效的场合下,如果承包人签约之时超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,但是在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,法院不予支持。

【护坡承包简单的合同】相关文章:

1.承包居间简单合同

2.鱼塘承包简单版合同

3.工厂承包的简单合同

4.房屋承包的简单合同

5.私人建房承包简单合同

6.矿山承包的简单合同

7.防水工程承包简单的合同

8.房屋工程承包简单的合同

9.农村房屋承包简单版合同

10.工程承包的简单版合同

下载word文档
《护坡承包简单的合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度: 评级1星 评级2星 评级3星 评级4星 评级5星
点击下载文档

文档为doc格式

  • 返回顶部