安装合同

“appsss”通过精心收集，向本站投稿了11篇安装合同，下面小编给大家带来安装合同，希望能帮助到大家!

篇1：安装合同

甲方：蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)

乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)

一、分包范围：

1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。

二、工期：

1、开工日期：20xx年

2、总日历工期：工期记

三、合同价款：

参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。

四、收费标准：

1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：

(1)甲方收取乙方总价的20%

甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

五、工程质量：

1、本工程质量确保。

2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。

5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。

六、工程进度：

1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。

2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求，按照总包合同的相关条款执行。

3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过

程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止合同，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。

七、工程安全生产，文明施工：

1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

2、杜绝违章作业，违章施工。

3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。

4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。

八、工程款的支付：

1、本合同范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用，具体参照与甲方签订的主合同。

2、合同价款的调整，合同价款在发生下列情况之一的可作调整：

1)、建设单位代表确认的工程量增减;

2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;

3)、工程造价管理部门公布的价格调整;

4)、合同约定的其他增减或调整。

3、本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款同等。

九、材料

1、材料由乙方自主采购，在总包合同中明确的甲方材料由建设方提供，乙方按照施工图纸上报供货计划。

2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

4、材料进场应及时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

十、施工人员管理：

所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

十一、资料：

1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

2、乙方的所有资料均应及时整理完善，做到与工程同步，并及时汇总到甲方资料室。

3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

十二、配合和协调：

1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责配合甲方的工程协调。

2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工，材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修，人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。

5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

6、违约、索赔

7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面管理，甲方委派同志对本工程进行全面管理。

十三、其他：

1、本合同未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包合同中相应的甲乙双方责任权利执行。

2、在乙方未进场前，委托其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。

3、对本合同有争议处，由双方协商解决，签订补充合同。

4、本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本合同来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

甲方：乙方：

甲方负责人：乙方负责人：

篇2：安装合同

发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

5、承包内容：

二、合同总额及付款方式

1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。

2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

3、付款方式

（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。

（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

三、合同工期

1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

四、甲乙双方工作甲方工作

1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。

3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。乙方工作风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。

2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。风险提示：工程质量未符合标准的.归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

五、质量标准

1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

六、安全文明施工管理

1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

七、工程保修

1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。

2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。

八、违约责任

1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

九、附则

1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

3、合同未尽事宜，双方协商解决。

4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

甲方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：合同签订地：________年____月____日

篇3：安装合同

甲方：

乙方：

经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发 太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下：

一、经销范围：

经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在 (省、自治区) (市、地区)独家代理经销 牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。

二、销售任务： 根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售 台( 孔)的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。

三、提货及付款方式：

1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。

2、乙方第一次提供不能少于 台，每次发货应款到账后发货。

3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。

四、产品质量：

1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。

2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。

3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。

4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。

五、供货价格：

甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。

六、销售支持政策：

乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。

七、合同有效期1年(自 年 月 日至 年 月 日止)合同期满后，乙方享有优先续约权。

八、违约责任：

任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇4：安装合同

甲方：上海炎营电子科技有限公司苏州分公司。

乙方：苏州吴城锅炉压力容器安装工程有限公司。

乙方承揽甲方压力管道安装工程业务，为达成甲方需求，保证工程质量，按时竣工投入使用，经甲乙双方协商特订立如下合同条款：

1. 工程地点：苏州新区鸿禧路32号F-5号厂房。

2. 完工时间：乙方在合同签订后壹周内完成资质设计单位盖章安装工艺蓝图以及办理压力管道安装开工告知报批手续，并把所有物质运到工程现场；三天内完成上述工程项目安装、验收，即工程完工总时间为十天（自然天）。延迟时间不得超过两天，超出此约定交期按违约处理，但如甲方原因或不可抗力的自然灾害造成延期应予免责。

3. 完工验收前的一切运杂费用（包括包装、运输、保险、报检事宜、安装调试等）、风险（包含损坏、灭失等）均由乙方承担。

三、 工程条件：乙方施工前已对现场进行了勘查，工程开工前甲方必须做到道路畅通，水电接通至施工现场；甲乙双方应配置联络人员相互配合。

四、 工程质量要求：

按国家相关标准、乙方提交给甲方书面确认的图纸与技术资料内容执行，乙方提供的物质必须是满足合同配置的全新品，所有管子、管件、阀门须有出厂合格证书，管道须脱脂除锈，所用材料必须和报价单上一致，氮气管道须有防雷及导除静电的接地装置。乙方施工质量应符合《国家质量技术监督局压力管道安装安全质量监督检验规则》、《压力管道安全管理与监察规定》及

3其它有关规定并经当地质监部门检验合格且取得检验合格报告。须确保2吋管能通过100Nm/3小时氮气，1吋管能通过50Nm/小时氮气。须确保管道在正常使用情况下的安全。

五、 工程验收：

1. 参照《工业金属管道工程及验收规范》等国家相关规定实施验收。乙方须按上述时间完成安装调试，以最快的时间完成报检取证。甲方验收以本工程设施运行正常、管道内无杂质、达到上述质量要求、报检合格并取得应有的合格证书为准。验收时如发现项目内容与合同要求不符，或者有因运输中或安装中造成的损坏，由乙方在 1 天内负责解决。

2. 甲方验收时，乙方须提交甲方本工程项目安全布局蓝图、部件清单、必要的使用说明书，以及相关的合格证书、保修单证等。

3. 乙方应确保在五月三十一日前通过甲方合格验收、六月一日开始能满足甲方生产使用需求。

4. 乙方在验收前应免费培训甲方指定操作人员能熟知操作、简单维护与保养管道设施，且辅助甲方出具验收报告，辅导甲方完成使用操作合格证书申办。

六、 付款方法：

1、 压力管道安装完成交甲方验收合格后，甲方凭双方完成签署的验收单和安装地税发票于三个工作日内支付乙方合同总价80%，金额35200元。

2、 压力管道经当地质监部门检验合格并取得检验合格报告交给甲方，甲方签收后三个工作日内支付乙方工程款15%，金额6600元。

3、 压力管道自验收合格之日起满六个月无质量问题，甲方支付乙方余款5%，金额2200元。

七、 安全责任：乙方施工期间的安全责任均由乙方负责。

八、 保养和服务保障：

1、 乙方承诺保修期壹年，自甲方在验收合格之日的次日起开始计算。保质期间产生的费用由乙方负担。但甲方人为责任原因造成的、不可抗力因素造成的除外。

2、 乙方负责管道设施的永久性技术服务，并按甲方需要对甲方技术人员进行相关的免费培训。

3、 乙方接到甲方报告管道设施问题必须及时做出回应，包括远程指导甲方维修维护；如甲方不能解决的，乙方须在24小时内到甲方现场予以解决，紧急情况2小时赶赴现场及时处理。

九、 违约责任：

1、 乙方如不能按上述约定完工期交甲方验收的则视为乙方违约，乙方须向甲方支付违约金，按每延迟一天支付货款总额5‰计算，乙方并承担因此造成甲方的直接经济损失。乙方延期超过十五天以上时，甲方有权终止本合同，且保留损失赔偿追溯的权力。

2、 乙方用料型号规格、尺寸、质量指标、技术性能指标、配置与本合同如有任何不合格，甲方有权拒绝验收，乙方应承担全部责任并对存在的问题以最快速度解决，如遇特殊原因不能如期解决的应事先与甲方友好协商并须得到甲方的认同，否则视为乙方违约，乙方须承担因此造成甲方的损失，并自行处理不合格管道设施。

3、 如因乙方提供的管道设施不能正常使用，对其存在的问题不能如期解决，应立即给予换货或者退货，且承担因此造成甲方的全部损失。

4、 保质期内出现任何质量问题，乙方须在24小时内赶到甲方现场维修，否则视为乙方在质量保证上违约，乙方须承担因此引起甲方的全部经济损失。

5、 乙方应负责验收前的有关压力阀门、压力管道的合格报检。如因乙方不能及时完成合格报检而引起甲方的损失，由乙方负责赔偿，属于政府审批时间延迟的，免除双方责任，但乙方应全力争取。

6、 乙方担保管道设施正常使用情况下的安全。如经官方鉴定为乙方产品问题引起的安全事故，由乙方承担事实赔偿责任，甲方保留依法追溯赔付的权力。

7、 乙方协助甲方完成官方对管道设施的相关年检。年检中官方鉴定为乙方管道设施问题的，乙方必须以最快的速度予以解决，否则乙方应承担因此引起的可预防性损失。甲方原因导致的除外。

8、 甲方不得无故延迟付款，确有意外需征得乙方同意，否则延迟超过三个工作日以上付款的应按日支付乙方应付款总额5‰的违约金。

十、 本合同条款双方必须共同遵守监督执行,任何一方违约都将按《合同法》的有关条款办理。 十一、本合同一式四份，当地质监局和锅检所各备案一份，甲乙双方各一份，双方签字盖章生效。

甲方单位（盖章） 乙方单位（盖章）

授权代表： 授权代表：

地 址：地 址：

日 期：日 期：

篇5：安装合同

发包方（以下简称甲方）：

代表人：

承包方（以下简称乙方）：

负责人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。

一、工程概况

1、广告牌规格：

2、材质要求：

3、安装地点：

二、工程造价及支付方式

1、广告牌制作安装费：共计人民币________________元。

2、支付方式：

（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的50%，即_________元为预付款。

（2）厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的30%，即_________元为进度款。

（3）工程安装完毕，甲方向乙方支付总价款的17%，即_________元为尾款，其余款项为该合同工程质量保证金，_________年内付清。

三、工程期限

开工日为合同签订日，工程竣工日为：_________年_________月_________日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），则工期顺延。

四、双方权利、义务

甲方：

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

乙方：

1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_______日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

3、保证安全文明施工，不得酒后作业。

4、工程完工时，要通知甲方组织验收。

五、质量与验收

1、乙方全部制作安装完工后_______日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周_______日内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。

2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。

六、违约责任

1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的_______%计算，向乙方支付违约金，并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的_______%作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标，乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

七、保修期限

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保_______年。

2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

八、附则

1、本合同自双方签字盖章后生效，自本合同义务履行完毕后失效。

2、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

甲方：

地址：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

________年______月______日

乙方：

地址：

责任人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

________年______月______日

篇6：安装合同

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库PIR夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

5、承包内容：

二、合同总额及付款方式

1、合同总额：工程合同总价款：￥_____________万元整。

2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。

3、付款方式

（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。

（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。

三、合同工期

1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。

2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

四、甲乙双方工作

甲方工作

1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。

2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。

3、按合同约定的工程款支付方式，办理工程款的拨付工作。

乙方工作

1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。

2、施工前3日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。

3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。

5、乙方不能将所承包的保温工程进行肢解转包。如发现，随时解除合同。

五、质量标准

1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。

2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。

3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。

六、安全文明施工管理

1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。

2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方吊篮作业人员必须持证上岗。因无证上岗造成安全检查时的罚款由乙方承担，与甲方无关。

七、工程保修

1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为______年。

2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。

八、违约责任

1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。

2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。

九、附则

1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。

2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。

3、合同未尽事宜，双方协商解决。

4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。

甲方：

负责人：

联系方式：

合同签订地：

________年______月______日

乙方：

负责人：

联系方式：

合同签订地：

________年______月______日

篇7：安装合同

编号:在ZH/ NM/LW 20xxNO

内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装

工程施工合同

发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部

承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧

20xx年月日

发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲

方）

承包方（全称）： （简称：乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：

第一条 工程项目

一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。

二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧

三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。

四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。

五、工程范围及内容：

5.1给排水、采暖安装工程

给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。

1〉 给水系统

本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：

A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。

C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；

D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；

E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；

F：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；

G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；

H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；

I：住宅部分户内卫生器具安装；

J：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。

2〉排水系统

本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：

A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；

C：屋面各机房排水管道、地漏安装；

D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；

F：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；

G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；

H：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；

I：管道安装、设备阀门、仪表安装；

J：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；

K：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；

L：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统：

本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：

A：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；

B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；

C：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；

E：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；

F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；

G：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；

H：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。

J：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；

5〉热水系统：

本系统施工范围包括图纸范围内的全部热水工程，工程内容包括但不限于： A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；

B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；

C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；

D：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、

最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；

E：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；

F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；

6〉采暖系统：

本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：

A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。

B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；

C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；

D：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；

E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；

I：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；

5.2电气安装工程

1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：

本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：

1. 照明系统：

A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各

篇8：安装合同

合同签订地点:

合同编号:

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规

定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

一、工程范围及内容

1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。

3、工程地点：

二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知

乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程

款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

（1）、工程施工期间，甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责；

（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

（7）、工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担；

（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

（二）乙方的责任和义务

（1）、严格按照安全操作规程施工；

（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

（3）、对本单位的人员及财产安全负责;

（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

六、其他事项

1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的'全部经济损失。

2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：

代表：

电话：

乙方（签章）：代 表 ：开户行: 账号: 电话： 二XXX年月日

篇9：安装合同

甲方：

乙方：XXX设备有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、乙方为甲方提供地面采暖系统的设计、安装、调试等项目工程，经双方协商同意后，签署以下合同。

一、 标的、地址，合同价款及付款方式：

详见合同附件：威能锅炉采暖配置表、报价单。

合同总价：

项目地址：

付款方式：

1、_____________________________________________________________

2、_____________________________________________________________

3、_____________________________________________________________

二、双方责任：

甲方责任：

1.提供工程相关的原始图纸和资料；

2.开关前两天，为乙方进场施工做好现场准备，保持地面整洁；

3.免费提供施工期间的水、电、天然气，配合乙方孔洞施工等土建工作；

4.协调好施工与其他工程队的关系，协调保护地暖施工完成部分成品。 乙方责任：

1.乙方指派_________为总协调人，_________为现场施工负责人，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量的按期完工；

2.按时完成人员，材料等进场准备工作；

3.保护原房屋结构和其他财产不受破坏；

4.文明施工，做好离场清洁工作；

5.乙方进场安装施工，需遵守甲方相关的规章制度、安全措施及现场安装操作要求，乙方人员的安全责任由乙方负责；

三、工程验收、调试、保修、维护和工期：

1.乙方材料进场后，由甲方对材料进行验收，并协助保管；

2.隐藏工程应由甲方或甲方工程项目监理或甲方工程项目业主验收并备案；

3.由乙方负责系统调试，完毕后交付甲方；

4.工程竣工后，甲方应对工程进行验收并填写验收单；

5.乙方对采暖系统保修免费服务贰年，保修期后，乙方对系统进行终身售后服务，并收取相应的服务费用；

6.乙方按工程进度，及时提供关于工程质量的技术材料，如材料设备合格证书、试气、试压及测试报告等。

7.甲方负责设备安装和调试，须配合乙方装潢进度，乙方配合提供施工条件。

8.因不可抗力或买方原因造成的误工，工期可顺延。

四、违约责任及解决办法

1.如因一方未履行合同或违反国家法规所造成损失，均由责任方承担全部责任。

2.合同在执行过程中如果发生争执，经双方协商未解决，向江阴人民法院起诉。

五、本协议一式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章起生效。

篇10：安装合同

发包方：********房地产开发有限公司（简称：甲方）

承包方：********广告有限公司（简称：乙方）

甲方要安装的广告牌匾位于***新城区全宁街与林西路交汇处，由乙方制作安装。经甲、乙双方协商同意，特制定本合同。

具体安装项目及效果以甲、乙双方约定核实（见附表）

一、关于工程价款及结算的约定：

1、工程总造价（包死价）：人民币贰仟捌佰元整，￥2800.00元

2、工程付款方式：首次付款人民币￥1400.00元，竣工验收后，当天结清余款人民币￥1400.00元。

3、承包方式：包工包料。

二、甲方的权利及义务：

1、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度及所用材料进行监督。

2、竣工以甲方验收合格为准。

三、乙方的权利及义务：

1、施工过程中发生的水电均由乙方自备。

2、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担。

3、乙方需在双方约定的工期内完工。

四、工期：

1、乙方应在甲方交付定金后三天内制作并安装完毕。

2、甲乙双方如有一方违约，违约方除承担给对方造成的损失外，按工程损失的的3%支付违约金。

五、工程保修：

工程保修期为一年。工程款全部计清后，甲、乙双方的保修约定即能生效，乙方为整个工程质量保修

在保修期内出现任何质量问题，由乙方无偿维修，造成的经济损失由乙方承担。

六、本合同未尽适宜，根据工程实际由双方协商解决或签定补充规定，与本合同具有同等法律效力。

七、本合同经甲乙双方签字后生效，至保修期满终止。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：

委托代理人：委托代理人：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

签定日期：年月日

篇11：安装合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方就 太阳能家用热水器产品安装事宜协商一致，达成协议如下：

一、工程名称：家用太阳能热水器

二、施工地点：

三、1、太阳能热水器型号由乙方选购。

2、安装配套设施

管道保温、安装管道20米之内、混水阀、智能显示器。

四、产品保修：自安装之日起主机保修三年。配套设施保修一年。

五、楼顶：太阳能热水器上楼前，由甲方指派人员陪同乙方上楼对房顶状况验收 ，并签订房顶合格协议，交付乙方。期限为三年，在期限内因安装太阳能及人为破坏，由乙方负责维修及恢复（质量问题除外）。

六、付款方式：直接与业主收取，开具三联发票。（甲方一联，乙方一联、业主一联，以便甲乙双方对账使用）。

七、双方责任

（1）甲方负责：

甲方提供施工现场，保证电源、水源道路的畅通。协调处理周围邻居建筑物，为乙方施工提供方便。

（2）乙方责任：

乙方负责按甲方认可的方式施工，确保质量。按合同规定时间如期竣工。乙方负责太阳能主机部分保修三年，附件保修一年（冷热水开关）；工程终身维修，保修期后提供有偿服务。

七、验收：

1、验收标准：

（1）、按照合同约定的设计依据与技术条件与要求进行验收。

2、验收方式

（1）、初验：货物到达交货地点，买方对货物的质量、规格、重量、包装、外表、数量及随货单据等进行验收。

（2）验货物安装调试完工后进行正式验收。正式验收项目包括：货物符设计要求，符合国家及相关行业的标准，精度和技术要求应符合合同和招标文件的要求。

八、保证金的缴付

乙方向甲方缴纳质量保证金每台元，先期缴付________元，安装_______台后再续缴质量保证金（按实际发生量），如发生拒缴情况，甲方有权终止本合同，并停止乙方销售行为。

九、争议的解决方式：

合同履行过程中发生争议，应当协商解决；协商不成的，在合同签订地法院诉讼解决。

十、不可抗力：

合同履行过程中发生不可抗力，遭受不可抗力一方应当立即通知

另一方，并在事故发生后十日内提交事故发生地有关部门的证明文件，可以免除其部分或全部责任。

十一、其他条款：

（一）未尽事宜，双方协商解决。

（二）本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

签定日期：乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 签定日期：

【安装合同】相关文章：

1.路灯安装合同

2.电气系统安装合同

3.石材安装合同

4.设备安装合同

5.钢筋安装合同

6.卷帘门安装合同

7.水电安装合同

8.监控安装合同

9.系统安装合同

10.安装通风管道合同