钢化玻璃加工合同范本
“婉仪长公主格格”通过精心收集，向本站投稿了19篇钢化玻璃加工合同范本，这次小编在这里给大家整理后的钢化玻璃加工合同范本，供大家阅读参考。
篇1：钢化玻璃加工合同范本
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经供需双方友好协商，就乙方为甲方加工制作“佳兆业城市广场项目——玻璃钢化委托加工”事宜，达成如下协议：
一、货物品种、规格、数量、单价、总价等：
注：此批合同量约为 ㎡，最后按实际发生量计算。
二、质量标准
1、产品质量标准符合：浮法玻璃：GB11614-;钢化玻璃：GB/T15763.2-; 幕墙用钢化及半钢化玻璃 GB17841-1999;中空玻璃：GB/T11944- ;镀膜玻璃:GB/T18915.1～18915.2-2002;夹层玻璃:GB9962-1999。
备注:
1.没有国家标准的，执行行业标准。
2.钢化玻璃按千分之三以内的合理自爆风险由甲方承担，超出部分由乙方负责补片，但不承担甲方玻璃之外的损失。
2、技术要求
(1)按甲方提供尺寸单 □按甲方提供图纸 □按甲方提供样板 □其他
(2)资料要求：
3.1甲方向乙方提供加工图纸一份，甲方提供技术资料、图纸的日期。
3.2 乙方应对甲方提供的图纸进行复核，乙方如发现所提供的图纸或技术要求不合理，应及时通知甲方，甲方及时给予书面回复并提出修改意见。
3.3 甲方提供的图纸、技术资料须经甲方书面确认，乙方方可按期生产加工，否则乙方暂缓加工。
3.4乙方按照甲方要求可提供企业资质文件的复印件(营业执照、3C认证书)若是单片产品提供合格证及检测报告。如是中空产品提供合格证及、年检测报告和十年质保书。
三、结算方式
合同生效后，甲方向乙方支付玻璃预付款 元 ，乙方供货前甲方需结清每批货款，送最后一批货物(当乙方处未发订单数量小于500㎡时视作最后一批货物)前甲乙双方对清账目甲方需结清全款。
四、供货周期
首批在 天内供货平米，以后每批(约平米) 天间隔交货(按甲方要求规格和数量交货，以不影响工程进度为原则)。全部供货周期约 天。
五、运输方式及交货地点 汽运至甲方工地或加工厂( )。
六、产品包装要求:保证玻璃在运输过程中不致受损的情况下由乙方决定,产品玻璃右上角有清晰的装车单。
七、验收方式与质量异议处理：
1、验收步骤方式：
A、收货时的验收：乙方送货到甲方XX工地，甲方对到现场的玻璃数量、规格、进行验收，对玻璃的数量及完整性进行确认，卸车前的破损由乙方承担，卸车后的破损(自爆除外)由甲方承担。以上初验需进行书面签收确认;
B、拆箱及使用过程中的验收
乙方建议甲方宜在7天或更短的时间内开箱验收及使用，如果甲方未能在此期限内开箱，甲方应对玻璃进行必要的防水、防雨、防潮处理，并尽早开箱使用。如拆箱及安装时发现乙方所提供之玻璃表面或内在存在产品质量问题等(A 阶段无法看到位置)。甲方应停止此玻璃的相关作业，进行拍照存证并及时发给乙方，同时须保持停止时的状态并立即书面通知乙方，乙方应在接通知的次日内赶到现场处理，或在2日内做出书面答复;
C、上墙后的验收乙方仅对色差、中空腔内等前面A、B阶段不易发现的问题接受质量疑议。
2、以上三个环节中可能出现的问题，如能远程解决，甲方应尽可能配合乙方进行必要的取证，如拍照等，协助乙方远程解决。如不能远程解决，若甲方在发现问题后，须立即书面通知乙方(乙方应同时回执甲方疑议)，否则视为验收合格。乙方应在接到甲方质量投诉通知后24小时内赶到现场处理，并在至少在现场处理后的2日内做出书面答复。
3、若产品问题在乙方责任，则在双方确认问题原因后10天内补回合格产品。
八、违约责任
1、合同一经双方签订即具有法定效力。任何一方不得单方解除合同，否则应向守约方支付合同总金额的3%作为违约金。如任何一方有正当理由要求变更供货规格、数量和交货日期，应首先在合理的时间内以书面形式通知对方，并征得对方同意，由双方签订书面补充协议。因玻璃加工后不可重复利用，故所有玻璃一经乙方生产，无论是否提货，甲方均应按本合同约定付款。由于甲方图纸错误所产生的加工成品不能利用，故凡经甲方下单生产出的合格的玻璃产品，都须按合同价格进行结算。
2、若乙方未按本合同要求及时供货造成工期延误，每延误一天，须向甲方每天支付该批货款 3‰的违约金。反之，如甲方未能按合同规定支付货款，则支付同等违约金给乙方，并由此造成的工期延误则由甲方承担责任。
九、不可抗力：
1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、停电、发生风、雨、雪、洪、震等自然灾害以及政府关于产品的强制性的政策规定。
2、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、其他约定
1、乙方负责提供相关产品的出厂合格证和有关产品质量检验报告。
2、乙方对玻璃的有效使用质量提供十年保证，若在有限期内玻璃发生质量问题，经甲乙双方及国家权威机构确认，确是乙方责任的，将由乙方承担经甲乙双方共同确认的甲方玻璃产品损失。
3、经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的相同的效力。
十一、合同生效及解除：本合同经双方签字盖章、乙方收到甲方有效尺寸单及定金后生效，双方履行完合同条款时，自动失效。
十二、合同争议解决办法：在合同履行过程中发生争议，双方当事人协商，如协商不成，任何一方可提交工程所在地的人民法院起诉或到仲裁委员会仲裁。
十三、未尽事宜，双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十四、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法健效力。
十五、其它约定事项
甲方：乙方：
年月日：
篇2：钢化玻璃加工合同范本
以下简称甲方
以下简称乙方
事由甲方承接的(南通定兰鑫属制品有限公司)装璜的玻璃现委托乙方进行制作，经甲乙双方共同协商，本着公平、自愿、平等、诚实信用的原则，达成如下协议：
一、 工程名称： 钢化玻璃、烤漆玻璃、钢化玻璃门等。
工程地点：**********有限公司内。
二、 工程承包范围：双方认定的明细表。
三、 工程承包方式：双包(即包工包料)。
四、 工程价：详见双方认可的明细表。
五、 合同工期：
1、开工日期为：二〇一二年 4月 10 日。
2、施工工期约为 20 天。
六、工程结算方式：
1、采用合同内的甲乙双方认可的报价表一次性包定价，合同外增加及变更项目甲乙双方现场负责人签证认可签证为准。
七、 合同总价及付款方式：
1、合同暂定总价为(人民币大写)
2、合同签订施工十天后支付工程款天后支付工程余款,10%计叁仟元作保修金待保修期满后一周内一次结清。
八、 甲方工作：
1、施工现场具备施工条件，提供施工人员的食宿位置。
2、指派先生为甲方驻工地代表，联系电话：行。对工程中的质量、材料质量、增加及变更项目签证、工程监督检查等相关事宜。
3、协调乙方在施工与其它施工单位的工作，协助乙方到有关部门办理应审批手续。
4、负责好乙方施工中相关批文等手续。
九、 乙方工作：
1、服从甲方对施工的指挥，配合甲方在施工中的方案和进度计划的实施，确保施工质量、材料质量。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图
3、，负责合同履行。按要求组织施工并按期完成施工任务，对工程质量、材料质量、增加及变更项目签证、工程监督检查等解决由乙方负责的各项事宜。
4、乙方施工完毕后，应做好所承接工程的卫生保洁工作。
5、施工现场不准随地大小便，严禁现场吸烟，发现一次罚款壹佰元。
十、 图纸：
1、甲方认可后的施工图。乙方应按图施工(具体尺寸有乙方自行核对现场)，板面颜色甲方认可签字后方可施工，甲方如更改图纸，应提前 3 天书面通知乙方，并双方办理手续后乙方根据认可的变更方安案施工。
十一、注意事项
1、乙方在施工过程中，因施工不当所造成的损失，由乙方全部承担;
2、甲方有权监督乙方施工过程中的安全问题，并及时责令乙方进行整改。
3、在施工过程中因乙方违规、违章施工所发生的安全事故，由乙方自行负责，与甲方无关。
4、因乙方的原因影响及工程进度，由乙方负责。
5、因甲方原因影响乙方施工有甲方负责。
十二、工期约定：
1、根据甲方施工需要竣工为止
十三、关于工程质量：
1、本工程质量应达到按甲方认可的施工图要求进行施工。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方，甲方通知业主方组织验收。
>>>下一页更多精彩“钢化玻璃加工合同范本”
篇3：钢化玻璃加工合同范本
十四、关于材料质量验收的约定：
1、均符合报价表中规定的材料型号、规格、品牌要求，所用的材料必须达到环保标准。
十五、质量保证范围及保证时间：
1、保修工程中乙方所用的材料及施工部分的质量问题。
2、乙方接到甲方通知后二天内必须到现场维修，否则，由甲方自行维修，维修费从甲方的质保金中扣除。
3、 保修期
十六、违约责任：
1、甲、乙双方协商解决，
2、按合同法执行。
十七、以上合同从即日起签字生效，本合同共二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章) 乙方(签字)
代 表： 地 址：
地 址： 身份证号：
电 话： 电 话：
签订日期：
钢化玻璃加工合同范文篇三
甲方： 乙方： 地址： 地址：
电话： 电话： 传真： 传真：
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定 制 项目的中空玻璃事宜，达成如下协议，以资共同遵守.
一、货物品种、规格、数量、单价、总价等：
二、质量标准符合以下规定
1、浮法玻璃质量标准符合国标：GB11614;
2、钢化玻璃质量标准符合国标：GB15763.2;
3、夹胶玻璃质量标准符合国标：GB9962;
4、中空玻璃质量标准符合国标：GB11944;
5、镀膜玻璃质量标准符合国标：GB/T18915;
6、玻璃加工误差范围按国标要求，若甲方提供的尺寸图纸中加工要求与以上国标不符，以国标为准。
三、技术要求
1、按甲方提供的尺寸单;
2、按甲方提供的图纸;
3、乙方如发现甲方提供的图纸、技术要求及订单不符，乙方应当及时通知甲方，甲方及时给予回复并提出修改意见，货期以双方确认之日起计算。
四、付款方式及发票
1、合同签订甲方向乙方支付 .万元作为预付款。预付款在最后一批货款中扣除。
2、其余款项的付款时间为：发货满80万元为一结算节点付40万货款，交货期间为4月10日至5月25日(补片除外)，余款在208月25日前全部结清。 。
3. 发票开于 有限公司。
五、交货时间
以乙方收到订金及全部不可更改尺寸单之日起 25 天内首批(车)从乙方工厂发货，后期订单交货期为10天、弯钢交货期为20天。(以上交货期均不含补片，零星订单及特殊加工要求订单交货期另议)。
六、交货地点
甲方指定地点 。
七、运输方式及费用：
乙方负责除卸车费之外其它运杂费用(甲方货量≥100M2)，车板损耗由乙方承担。补片或甲方货量<100M2运杂费用由甲方承担。
乙方提供甲方20只铁架周转，请妥善保管玻璃运输用铁架(并及时返回)。损失需赔偿1500元/只。
八、货物验收
1、甲方在签定合同后书面授权接收货物人员及签名给乙方(甲方授权人签名人： ，电话： )，甲方授权人员在接到货物前时必须对箱数、片数和外观进行验收，并在送货单上签收盖章。如乙方产品存在质量问题，甲方须于收货三日内以书面通知乙方，并保持原样待乙方确认。
2、首批货到乙方须提供乙方的质量保证书和合格证。
九、合同履行
合同一经双方签定即具有法定效力。任何一方不得单方解除合同，否则应向守约方支付合同总金额5%作为违约金。如任何一方有正当理由要求变更供货规格、数量和交货日期，应首先在合理的时间内以书面形式通知对方，并征得对方同意，由双方签订书面补充协议。因玻璃加工后不可重复利用，故所有玻璃一经乙方生产，无论是否提货，甲方均应按本合同约定付款。
十、违约责任
1、甲方需在货到后3天内验收，若发现问题立即书面通知乙方，否则视为初验合格。乙方应在接到甲方质量投诉通知后在法定工作日24小时内赶到现场处理，并在2日内作出书面答复，若产品问题在乙方责任，则在双方确认问题原因后5天内补回合格产品。
2、若甲方未能按合同及时付款，(包括进度款、尾款、约定垫款)每延迟一天，甲方须向乙方支付该批款项5‰的违约金。
3、乙方如未能按约交货每延迟一天，乙方须向甲方支付该批款项5‰的违约金。
十一、合同生效
本合同经双方盖章生效，双方履行完合同条款时，自动失效。
十二、知识产权
本合同货物上所有标示的商标以及其他知识产权不随货物的转移而转移，甲方应尽合理之注意保护并不得有侵犯乙方知识产权之行为。
十三、其他事项
1、为保证合同顺利履行及双方财务需要，合同签订后双方向对方提供各自的营业执照和税务登记证副本复印件,同时每月15日前对上月销售和货款情况双方书面盖章确认。
2、乙方对玻璃的有效使用质量提供三年保证，若在有限期内玻璃发生质量问题，经甲乙双方及国家权威机构确认，确是乙方责任的，将由乙方无偿补回经甲乙双方共同确认的甲方玻璃产品。
3、安全玻璃加印国家强制认证标志3C标。
4、如合同执行过程中乙方出现严重质量问题甲方有权单方终止合同。
5、本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，如有未尽事宜，双方协商解决，纠纷协商未果，任何一方均可向乙方所在地人民法院提出诉讼。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人： 开户行： 帐 号： 日 期：
开户行： 帐 号： 日 期：
篇4：钢化玻璃购销合同
甲方(采购单位)：
乙方(供货单位)： 签订时间：
甲乙双方 经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条 甲方采购的物品内容和成交价格(金额单位：人民币元)
1、 交付时间：20_年5月6日。
2、交付地点：采购单位仓库。
3、乙方负责物品的运送并承担由此产生的全部费用。
4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3 个工作日内组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。
5、验收标准：：应有产品合格证(或质量证明)发票和其它应具有的单证。 第四条 乙方的违约责任：
1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金。
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 第五条 甲方的违约责任：
1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。 2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。 第六条 争议的解决：
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条?附则：
1、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
采购单位(甲方)： 供货单位(乙方)：
年月日：
篇5：钢化玻璃购销合同
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
合同编号：合同签约地：
依照《中华人民共和国合同法》，上述双方经友好协商，甲方同意向乙方购买______工程所用玻璃，并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同，共同严格履行：
一、货品名称、型号、数量、单价、总价：
序号产品结构面积(M2)单价(元/ M2)总价(元)
1
2
合计：
备注1)本合同所订数量为暂定数，结算时按实际发货数量计算总价。
2)异型面积实际面积计算;如需钻孔则钻孔费另计。以上价格为市内甲方本合同工地交货价格。
3) 玻璃下单切裁率在85%以上。
4) 所有产品和封样一样并采用南玻原片加工。
5) 硅酮胶改为结构胶每平米加10元。
6) 产品小于等于0.5平米的按0.5计算，大小片按大片面积计算。
7) 异形按最小矩形面积计算。
二、交货期：
1)合同交货期起始时间约定：
1. 自甲乙双方在本合同上签字盖章;
2. 乙方收到甲方的合同订金;
3. 甲方提供确认的不可变更的尺寸、图纸之日起计算。
注：在执行合同过程中，若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，或超出乙方设备加工能力，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计算。
2)合同交货期约定：
(1) 在合同执行达到上述第1)条1、2款约定条件;
(2) 甲方须在本合同签订后二日内提供经甲方确认的不可变更的尺寸和图纸并每页签上名字和日期，以及后续批次下单数量、下单时间(多批次下单)
(3) 乙方按甲方下单批次送货，首批玻璃产品(约㎡)于日内开始交货，每批下单产品于日内交完(生产过程零星补片除外)
(4) 如甲方不能在本合同签订后二日内提供经甲乙双方确认的不可变更的首批尺寸及图纸或不能明确后续批次下单时间、下单数量的，则本合同每批次交货期按日期后延。
(5) 交货地点：遵义市中华路商业广场豪生大酒店工地
收货人： 联系电话： 收货人： 联系电话：付款方式：
甲乙双方合同签订后，1)每万货到工地结货款 ，订金在最后一批货款中扣除。(零星补片除外)，最后补片(平米以上厂家免费送货)
2)乙方必须提供专用的增值税发票
3)货款支付： 电汇、现金。
三、质量标准：
1)玻璃质量标准符合国标。
2)玻璃尺寸误差范围按国标要求。
3)玻璃的平整度达到国标。
四、验收：
1)厂家第一批货需随附发货清单、《产品合格证》、《质量保证书》、玻璃检测报告和企业资料一式三份原件给施工方。
2)厂家每一批货到甲方工地，由甲乙双方共同验货，检查玻璃规格、数量、外观。验收不合格的玻璃，经乙方核实后(甲方需提供不合格玻璃的投诉函及电子照片邮至，否则视为验收合格)，不合格玻璃随下一批补回相同数量的合格品。
五、 包装：采用 铁架 包装，每批货物上订有箱卡，标明楼层、规格、尺寸、数量等。
六、 违约责任：
1)若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，逾期交货超过一周，从第8天起每天须向甲方支付逾期交货部分货款千分之三的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.
2)若甲方未能按合同规定及时付款，逾期付款一周，则从第8天起每天甲方须向乙方支付逾期交货部分货款的千分之三的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%.
七、 不可抗力 ：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报 不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、 争议的解决：凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方均应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地提起诉讼。
九、 其他事项：
1)本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。
2)本合同有效期至双方履行完合同条款时自动失效。
3)采用不粘胶标签，贴在玻璃右上角注明编号、楼层、规格、室内。
4)丁基胶平直，不可有断裂第二道封胶均匀、饱满、平整，四周的拐角处要打胶饱满，外观干净、漂亮。
5)玻璃清洗干净，四周上机精磨边，铝条采用“一次折弯”工艺各生产两片玻璃的叠差控制在最小范围。
6)甲方需用的玻璃直接下单给生产厂家，其料单文书(电子邮件、传真件、临时手写料单)具有合同同等法律效力，
7)乙方只负责核对数量和结款，材料的一切技术要求、下单、图纸、送货等一切跟施工方确认。
材料确认人： 电话：
8)所有材料价格必须甲方签字认可。
甲方：
乙方：
甲方：
乙方：
甲方：(盖 章) 乙方：(盖 章)
代表：________________________________ 代表：________________________________
地址：________________________________ 地址：________________________________
电话：________________________________ 电话：________________________________
开户银行：____________________________开户银行 ：________________________________
帐号：________________________________ 帐号：________________________________
篇6：钢化玻璃购销合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足 钢化玻璃洽谈桌椅 需要，需从乙方购买 钢化玻璃洽谈桌椅 ，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下：
一、采购办公用品名称、数量及金额(人民币)、具体要求
二、交货日期及地点
2.1 交货日期：9月30日
2.2 交货地点：赣州市
三、合同价款(人民币)：
3.1合同总价： 肆仟贰佰元整(￥：4200.00)。总价中包括人工费、运输等费用。
四、付款条件及方式
4.1 办公用品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。
4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的'正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之20%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。
五、包装和储放
5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。
5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。
六、交货方式
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担，乙方负责免费卸货。在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。
八、违约和索赔
9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。
十、争议与仲裁
10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、文本和生效
10.1本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲方(盖章)：赣州金腾汽车销售服务有限公司 乙方(盖章)：
法人代表(签字、盖章)： 法人代表(签字、盖章)：
授权代理人： 授权代理人：
日 期：
篇7：钢化玻璃采购合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足 钢化玻璃洽谈桌椅 需要，需从乙方购买 钢化玻璃洽谈桌椅 ，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下：
一、采购办公用品名称、数量及金额(人民币)、具体要求
二、交货日期及地点
2.1 交货日期：20_年9月30日
2.2 交货地点：赣州市
三、合同价款(人民币)：
3.1合同总价： 肆仟贰佰元整(￥：4200.00)。总价中包括人工费、运输等费用。
四、付款条件及方式
4.1 办公用品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。
4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之20%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。
五、包装和储放
5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。
5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。
六、交货方式
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担，乙方负责免费卸货。在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。
八、违约和索赔
9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。
十、争议与仲裁
10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十一、文本和生效
10.1本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲方(盖章)：赣州金腾汽车销售服务有限公司 乙方(盖章)：
法人代表(签字、盖章)： 法人代表(签字、盖章)：
授权代理人： 授权代理人：
日 期：
钢化玻璃采购合同范文大全
篇8：钢化玻璃采购合同
备 注：
1、 订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签字确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。
2、 乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签字确认的标准签样。
第三条 质量要求
乙方提供的产品应该符合下列质量要求：
1、 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、 货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。
3、乙方对其产品保修，保修期为 壹年 ，在保修期内出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权利解除合同，另选其他供货商。
4、其他质量要求：
A、产品到货初验包括：规格、颜色、数量、外观质量完整无破损;
B、玻璃与镜片不能有划痕。
C、银镜片镜面必须平整，入镜图像不能变形，镀银层不能脱落
D、按甲方要求进行磨边加工和现场加工。
5、特殊要求：
第四条 包装要求
1、 产品内、外包装必须干净完好，无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求，并保证不影响产品的质量。外包装上须印上(或贴上)甲方公司要求的运输标志(见附件)，乙方须保证当甲方收到的货品时该运输标志仍清晰可辨。
2、 送货单上应清晰注明产品名称、生产日期、生产批号及数量、单价(按批号和数量分开填写)。
3、 与甲方合作期间，乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与甲方《材料清单》上的材料名称一致。
第五条 交货时间与地点
年 月日前乙方必须将甲方所定全部材料运到甲方指定地点。交货地点：
1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收，对于产品质量不合格或不符合合同约定的，乙方有权拒收，由乙方承担因此而产生的相关费用。
2、货物需要安装调试的，乙方负责安装调试并承担相关费用，甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善小心，如果对甲方造成损失，应当承担赔偿责任。
3、货物需要安装调试的，乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。
4、在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件及辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
第六条 付款要求及方式
1、只有满足以下条件时，甲方才有支付货款义务。
① 乙方交货必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求;
② 必须在甲方要求的交货日期内;
③ 甲方必须收到乙方开具的合法发票。
2、 甲方收货验收合格后，按照第4条所列比例支付。
3、 付款账号以本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。
4、材料款支付：
本合同以人民币为货币单位，采用支票或电汇方式支付。
①合同签订生效后，甲方支付给乙方订金人民币 万元。
②每批材料到甲方工地后，经甲方验收合格(无产品质量问题及产品数量问题)后，甲方(在扣除前期已向乙方支付订金后)向乙方支付当批材料款项总额的 %。 ③所有订购材料到甲方工地后经甲方验收合格(无产品质量问题及产品数量问题)后付到合同总款项的 %。
④甲方收取乙方合同金额的 % 作为质量保证金，满 壹年 后付清。
第七条 交付验收及质量问题的处理
1、 乙方每次交货时，甲乙双方指定代表人须共同在收货时点清数量，若乙方提供的货物与送货单不一致，则以双方指定代表人清点确认的数量为准，并由双方指定代表人在送货单上签字确认。双方指定代表人在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的确认。
2、 乙方交货时，其实际交货数量应与《采购订单》要求的交货数量一致，不允许有误差。否则，由此产生的一切损失及费用均由乙方承担。
3、 若乙方在生产过程中，生产数量超出本合同所约定的交货数量(或是在生产过程中产生的废品)，应免费赠送给甲方或在甲方的督促下报废，并确保产品不会流入任何第三方。否则，甲方有权追究乙方的所有经济责任。
4、 货物根据由乙方提供给甲方签字确认的标准样板进行质量验收。
5、 若乙方交货经甲方初步验收不合格，甲方有权选择要求乙方将质量不合格的产品全部进行更换或做退货处理，乙方应承担所有因产品质量不合格而产生换货或退货的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
6、 乙方给甲方供应的每批货品都需附上当批货品的生产批号及出厂检验报告。
7、 若乙方须更换《物料清单》货品内产品的工艺指标或标准，必须提前一个月书面通知甲方，并重新确认产品检验标准及标准签样，经甲方测试合格后方可交易。
8、 甲方保留修改产品质量标准及检验项目的权利。如甲方须修改产品质量标准及检验项目，须书面通知乙方，经双方指定代表人签字、盖章认可后，新的产品质量标准及检验项目方可生效。
第八条 保密条款
合同双方对本合同涉及所有技术资料(包括但不限于质量标准、检验方法、生产流程、工艺技术等)，知识产权(包括但不限于商标、甲方产品外观设计等)及协议内容(包括但不限于价格、合同条款等)均负有保密的义务。非经权利人书面同意，合同双方不得泄露、擅自使用或允许任何第三方人使用或知道。否则，违约方应承担因此而产生的一切经济损失，并承担侵权责任。
即使本合同失效、终止、变更，上述保密义务不受影响，仍具有法律效力。上述义务自甲方、乙方签字、盖章之日生效，在甲、乙双方终止业务或合作项目1年内持续有效，仍具法律效力。当其中一方违反本合同时，另一方有权追究违约方的法律责任并要求违约方赔偿因此给甲方及第三方造成的相关损失。
第九条 不可抗力条款
在生产和装运过程中由于人力不可抗拒因素(如战争、水灾、台风、地震及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他因素)引起的乙方延期交货，乙方可免除责任，但必须在事故发生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货1周，甲方有权取消该批订单。
第十条 违约责任
1、 除不可抗力条款规定的内容外，乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品，则视为逾期交货。乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
2、乙方确认《采购订单》后，须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时，须提前5个工作日以书面形式通知甲方采供部相关负责人，采取相应补救措施，以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。
3、乙方所供材料颜色、品种、规格、材质等不符合本合同规定时，乙方应负责保退、保换并以书面形式告之甲方不能如期交货。由于上述原因导致交货时间延误，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 3% 向甲方偿付违约金。如乙方未尽到本条通知的义务，乙方应赔偿甲方因逾期交货所造成甲方的一切经济损失。
4、除支付违约金外，如乙方逾期交货超过3个工作日或以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或货款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还上述款项。
第十一条 合同的其他约定与未尽事宜
1、 乙方有义务在甲方使用安装过程中免费向甲方提供产品的使用指导及相关技术支持。
2、 合同签订后，甲、乙双方如有未尽事宜，可另行签订补充合同，该补充合同为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
第十二条 合同的争议与解决
甲、乙双方在履行合同期间，如有出现争议，首先应友好协商解决。双方协商不成，可提交甲方所在地人民法院裁决。
第十三条 合同期限
本协议由： 年 月 日至 年 月 日止。协议期满，甲、乙双方如续约，需提前一个月重新签订采购协议。
本合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。 甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签名)： 授权代表(签名)：
税号： 税号：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
篇9：经典版钢化玻璃采购合同格式
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就相关采购事宜达成以下协议：
购买方(甲方)：
地址：
联系人： 职 务：
联系电话： 传 真：
出卖方(乙方)：
地址：
联系人： 职 务：
联系电话： 传 真：
第一条 产品名称、规格、单价、总价及要求等，如表所列：
(配件要求，附属产品、赠品等)
备 注：
1、合同单价为成品目的地落地价，含包装运输卸车等相关费用。
2、本合同为固定单价合同，乙方已综合考虑了全部风险因素，合同单价不再作调整。
3、数量及总价为暂定数，不作为结算依据。
4、材料运到甲方工地的破损由乙方负责。
5、本合同内所有采购材料，乙方不得给予甲方采购员或工作人员回扣，若出现此现象，甲方可拒付乙方本合同内所有材料款项，并且追究相关公司及个人的行贿受贿法律责任。
第二条 订货方式及要求
1、 甲方向乙方采购上述物品时，将《采购订单》表单，传真给乙方。采购订单内容包括产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。乙方接单后，应在3个工作日内由授权人签字确认并加盖合同章或公章(传真或电邮)回复甲方，此单即认可生效，传真件或电子邮件与原件具有同等法律效力。
2、 乙方必须每月将已盖章确认的《采购订单》原件寄给甲方。
3、 双方指定代表人联系资料以本合同约定为准，如有变更，变更方须提前15个工作日通知另一方，否则造成的一切责任由变更方承担。
备 注：
1、 订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签字确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。
2、 乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签字确认的标准签样。
第三条 质量要求
乙方提供的产品应该符合下列质量要求：
1、 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、 货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。
3、乙方对其产品保修，保修期为 壹年 ，在保修期内出现产品质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权利解除合同，另选其他供货商。
4、其他质量要求：
A、产品到货初验包括：规格、颜色、数量、外观质量完整无破损;
B、玻璃与镜片不能有划痕。
C、银镜片镜面必须平整，入镜图像不能变形，镀银层不能脱落
D、按甲方要求进行磨边加工和现场加工。
5、特殊要求：
第四条 包装要求
1、 产品内、外包装必须干净完好，无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求，并保证不影响产品的质量。外包装上须印上(或贴上)甲方公司要求的运输标志(见附件)，乙方须保证当甲方收到的货品时该运输标志仍清晰可辨。
2、 送货单上应清晰注明产品名称、生产日期、生产批号及数量、单价(按批号和数量分开填写)。
3、 与甲方合作期间，乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与甲方《材料清单》上的材料名称一致。
第五条 交货时间与地点
年 月日前乙方必须将甲方所定全部材料运到甲方指定地点。交货地点：
1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收，对于产品质量不合格或不符合合同约定的，乙方有权拒收，由乙方承担因此而产生的相关费用。
2、货物需要安装调试的，乙方负责安装调试并承担相关费用，甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善小心，如果对甲方造成损失，应当承担赔偿责任。
3、货物需要安装调试的，乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。
4、在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件及辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
第六条 付款要求及方式
1、只有满足以下条件时，甲方才有支付货款义务。
① 乙方交货必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求;
② 必须在甲方要求的交货日期内;
③ 甲方必须收到乙方开具的合法发票。
2、 甲方收货验收合格后，按照第4条所列比例支付。
3、 付款账号以本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。
4、材料款支付：
本合同以人民币为货币单位，采用支票或电汇方式支付。
①合同签订生效后，甲方支付给乙方订金人民币 万元。
②每批材料到甲方工地后，经甲方验收合格(无产品质量问题及产品数量问题)后，甲方(在扣除前期已向乙方支付订金后)向乙方支付当批材料款项总额的 %。 ③所有订购材料到甲方工地后经甲方验收合格(无产品质量问题及产品数量问题)后付到合同总款项的 %。
④甲方收取乙方合同金额的 % 作为质量保证金，满 壹年 后付清。
第七条 交付验收及质量问题的处理
1、 乙方每次交货时，甲乙双方指定代表人须共同在收货时点清数量，若乙方提供的货物与送货单不一致，则以双方指定代表人清点确认的数量为准，并由双方指定代表人在送货单上签字确认。双方指定代表人在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的确认。
2、 乙方交货时，其实际交货数量应与《采购订单》要求的交货数量一致，不允许有误差。否则，由此产生的一切损失及费用均由乙方承担。
3、 若乙方在生产过程中，生产数量超出本合同所约定的交货数量(或是在生产过程中产生的废品)，应免费赠送给甲方或在甲方的督促下报废，并确保产品不会流入任何第三方。否则，甲方有权追究乙方的所有经济责任。
4、 货物根据由乙方提供给甲方签字确认的标准样板进行质量验收。
5、 若乙方交货经甲方初步验收不合格，甲方有权选择要求乙方将质量不合格的产品全部进行更换或做退货处理，乙方应承担所有因产品质量不合格而产生换货或退货的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
6、 乙方给甲方供应的每批货品都需附上当批货品的生产批号及出厂检验报告。
7、 若乙方须更换《物料清单》货品内产品的工艺指标或标准，必须提前一个月书面通知甲方，并重新确认产品检验标准及标准签样，经甲方测试合格后方可交易。
8、 甲方保留修改产品质量标准及检验项目的权利。如甲方须修改产品质量标准及检验项目，须书面通知乙方，经双方指定代表人签字、盖章认可后，新的产品质量标准及检验项目方可生效。
第八条 保密条款
合同双方对本合同涉及所有技术资料(包括但不限于质量标准、检验方法、生产流程、工艺技术等)，知识产权(包括但不限于商标、甲方产品外观设计等)及协议内容(包括但不限于价格、合同条款等)均负有保密的义务。非经权利人书面同意，合同双方不得泄露、擅自使用或允许任何第三方人使用或知道。否则，违约方应承担因此而产生的一切经济损失，并承担侵权责任。
即使本合同失效、终止、变更，上述保密义务不受影响，仍具有法律效力。上述义务自甲方、乙方签字、盖章之日生效，在甲、乙双方终止业务或合作项目1年内持续有效，仍具法律效力。当其中一方违反本合同时，另一方有权追究违约方的法律责任并要求违约方赔偿因此给甲方及第三方造成的相关损失。
第九条 不可抗力条款
在生产和装运过程中由于人力不可抗拒因素(如战争、水灾、台风、地震及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他因素)引起的乙方延期交货，乙方可免除责任，但必须在事故发生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货1周，甲方有权取消该批订单。
第十条 违约责任
1、 除不可抗力条款规定的内容外，乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品，则视为逾期交货。乙方应承担因此给甲方造成的一切损失。
2、乙方确认《采购订单》后，须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时，须提前5个工作日以书面形式通知甲方采供部相关负责人，采取相应补救措施，以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。
3、乙方所供材料颜色、品种、规格、材质等不符合本合同规定时，乙方应负责保退、保换并以书面形式告之甲方不能如期交货。由于上述原因导致交货时间延误，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 3% 向甲方偿付违约金。如乙方未尽到本条通知的义务，乙方应赔偿甲方因逾期交货所造成甲方的一切经济损失。
4、除支付违约金外，如乙方逾期交货超过3个工作日或以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或货款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还上述款项。
第十一条 合同的其他约定与未尽事宜
1、 乙方有义务在甲方使用安装过程中免费向甲方提供产品的使用指导及相关技术支持。
2、 合同签订后，甲、乙双方如有未尽事宜，可另行签订补充合同，该补充合同为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
第十二条 合同的争议与解决
甲、乙双方在履行合同期间，如有出现争议，首先应友好协商解决。双方协商不成，可提交甲方所在地人民法院裁决。
第十三条 合同期限
本协议由： 年 月 日至 年 月 日止。协议期满，甲、乙双方如续约，需提前一个月重新签订采购协议。
本合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。 甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签名)： 授权代表(签名)：
税号： 税号：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
篇10：经典版钢化玻璃采购合同格式
甲方(采购单位)：??? 合同编号：XV546485 乙方(供货单位)： 签订时间：20__年3月30日 甲乙双方 经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条 甲方采购的物品内容和成交价格(金额单位：人民币元)
1、 交付时间：20__年5月6日。 2、交付地点：采购单位仓库。
3、乙方负责物品的运送并承担由此产生的全部费用。
4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后?3? 个工作日内组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。
5、验收标准：：应有产品合格证(或质量证明)发票和其它应具有的单证。 第四条 乙方的违约责任：
1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金。
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
第五条 甲方的违约责任：
1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。
2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第六条 争议的解决：
1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条?附则：
1、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
采购单位(甲方)： ?供货单位(乙方)：
法定代表人：? 法定代表人：
委托代理人：??????????? 委托代理人：
开户银行：???????????? 开户银行：
帐号：?????????????? 帐号：
电话：?????????????? 电话：
篇11：加工合同
甲方：武汉鲁邦建材有限公司 合同号：
乙方： 签订日期：
经甲、乙双方协商一致，签订本加工合同。
一、品名、规格、数量、金额、交货日期。
品名规格加工数量单位单价（元/件）金额（元）交期备注
粘结剂20公斤/袋
填缝剂
合计人民币金额（大写）按实际数量结算
二、质量要求，技术标准：乙方严格按照甲方提供的配方及工艺要求加工，乙方在加工过程中必须采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的数量加入。并要保证搅拌时间，以达到均匀一致，如果是乙方加工原因（加料，搅拌时间，配方）造成的质量问题由乙方全部承担责任。乙方不得私自印刷甲方的包装袋。
三、交（提）货地点和方式：乙方工厂交货，运费由甲方承担。
四、甲方提供主料（核心料）及包装材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重钙等甲方需要的地材。
五、包装标准及要求： 甲方提供包装 。
六、结算方式及期限： 现款现货 。
七、解决合同的纠纷方式：如果双方发生合同纠纷，应协商解决。协商不成
可以（1）提交仲裁委员会仲裁。（2）向甲方所在地人民法院处理。
八、其它约定各项：此合同双方签字盖章传真件生效。如果货物质量达不到
合同约定的标准，造成甲方客户索赔的损失由乙方承担。
单位名称（章）： 单位名称（章）：
委托代理人： 委托代理人：
篇12：加工合同
定作人：________________________
承揽人：________________________
签订地点：______________________
签订时间：________年____月____日
第一条 加工物、数量、报酬、交货期限……
第二条 定作人提供的材料……
第三条 承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：__________________________
第四条 加工物的技术标准、质量要求：_______________________
第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：_______________________________
第六条 加工物的包装要求及费用负担：_________________________________
第七条 定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：____________________________
第八条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的'，在________日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。
第九条 定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。
第十条 加工物的交付方式及地点：_____________________________
第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限：_______________
第十二条 报酬的结算方式及期限：____________________
第十三条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________元。
第十四条 本合同解除的条件：______________________________
第十五条 定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是。否）可以留置加工物。
第十六条 违约责任：_____________________________
第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：
（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法 院起诉。
第十八条 其他约定事项：____________________________
定作人
单位名称（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
电报挂号：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
承揽人
单位名称（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
电报挂号：
开户银行：
帐 号：
邮政编码：
鉴（公）证意见：
经 办 人：
鉴（公）证机关（章）
年 月 日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
监制部门：__________________ 印制单位：__________________
篇13：加工合同
订立合同双方：
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司，住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军，懂事长。
委托代理人王成，男，北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管，住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司，住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文，董事长。
委托代理人张桂新，男，中铁十九局集团有限公司法律顾问，住该单位。
委托代理人赵彪，男，中铁十九局集团有限公司工程部部长，住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员吴宏独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，XX年9月27日，原告与被告订立加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后，原告履行了合同义务，被告给付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷，是不合格产品，故要求驳回原告的诉讼请求，被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明：XX年9月27日，原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同，约定原告为被告加工全圆组合钢模板，用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标，合同价款204 934元，原告按照国家技术标准进行模板加工和设计，合同签订之日，被告给付原告预付款50 000元，原告下料完毕经被告确认后，被告支付100 000元，模板运至被告现场后，再支付 34 934元，剩余款项20 000元作为质量保证金，自组合模板投入使用开始计算，10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日，被告给付原告预付款50 000元，XX年10月19日，被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告将加工完毕的模板交付被告。此后，被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。原告履行了加工义务，被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题，因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定，亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题，故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求，证据充分，本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求，因原、被告双方并未约定违约金内容，故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元，自本判决生效之日起七日内执行清;
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元，由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳)，由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 吴 宏
二00八 年 五 月 四 日
书 记 员 李 京 超
篇14：加工合同
供方（全称）：____________________________
买方:卖方：
上诉人(原审被告)北京中新联数码科技股份有限公司，住所地北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。
法定代表人俞敏，董事长。
委托代理人张克云，男，1962年12月26日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司法律顾问，现住北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。
委托代理人张春雨，男，1960年2月9日出生，汉族，北京中新联数码科技股份有限公司业务经理，住北京市西城区东口袋胡同2号。
被上诉人(原审原告)北京金视光盘有限公司，住所地北京市海淀区杏石路30号。
法定代表人李小健，董事长。
委托代理人张永军，北京市博金律师事务所律师。
委托代理人蓝晓东，北京市博金律师事务所律师。
上诉人北京中新联数码科技股份有限公司(以下简称中新联公司)因与被上诉人北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)加工合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院海民初第12041号民事判决，向本院提起上诉。本院于XX年11月26日受理后，依法组成由法官阴虹担任审判长，法官宁勃、常洁参加的合议庭公开进行了审理。本案现已审理终结。
金视光盘公司在一审中起诉称：XX年8月至XX年1月期间，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司按照要求完成了光盘加工，中新联公司应支付加工费总计285 032.75元，其中母盘加工费254 900元，光盘加工费30 132.75元。双方签署款项确认书后，中新联公司支付了200 000元加工费。中新联公司尚拖欠加工费共计85 032.75元未支付。金视光盘公司诉至法院，请求判令：1、中新联公司支付光盘复制加工费85 032.75元;2、中新联公司赔偿利息损失，从XX年4月1日开始计算至XX年4月1日，以欠款本金为基数，按照银行同期贷款利率计算;3、由中新联公司并承担本案的案件受理费。
中新联公司在一审中答辩称：双方签署的确认书的数额是属实的，但是确认书的时间与金视光盘公司的数额的不相符。支付的50 000元与抵消的150 000元，数额也是属实的。中新联公司欠金视光盘公司的款项是按照加工费抵消的，还有82 560元应该抵消，所以中新联公司的欠款应该是2473元。关于违约金，由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此不存在损失赔偿的问题。
一审法院审理查明：XX年9月至XX年1月期间，金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司履行合同后，中新联公司尚有部分加工费未付。XX年3月30日，金视光盘公司与中新联公司共同签署款项确认书，确认合同总货款为285 032.75元，中新联公司尚欠金视光盘公司加工费235 032.75元未付。
一审法院判决认为：金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系，双方虽然未签订书面合同，但存有实际履行行为，所设立的加工承揽关系为当事人真实意思表示，未违反国家法律或行政法规的强制性规定，该院确认有效。
金视光盘公司交付了定作物，中新联公司已与金视光盘公司共同签署的款项确认书，确认了中新联公司的欠款数额，中新联公司应该在款项确认后予以付款。中新联公司未按确认书支付加工费，已构成违约，应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费于法有据，该院予以支持。
关于中新联公司提出由于金视光盘公司的损失是不存在的，因此金视光盘公司认为不存在损失赔偿的问题一节，该院认为，中新联公司存在迟延付款的违约行为，造成了金视光盘公司资金利息损失，应当承担违约责任，该院对该抗辩不予认可。
金视光盘公司仅请求XX年4月1日至XX年4月1日之间利息，属于自愿放弃权利的行为，该院对此不持异议。综上所述，该院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款及有关法律之规定，判决：中新联公司于判决生效之日起十日内给付金视光盘公司加工费八万五千零三十二元七角五分及利息损失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止，以未付加工费为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算)。
中新联公司不服一审法院上述民事判决，向本院提出上诉。其主要上诉理由为：一、一审审理程序违法。本案虽然经过开庭审理，但只是以简易方式进行，并未组成合议庭，也未经过合议庭审理，故程序违法;二、中新联公司在签署款项确认书时，要求就确认的欠款可以在中新联公司给金视光盘公司加工光盘的加工费中抵消，这符合双方的利益。事实上，在签署了款项确认书之后，金视光盘公司又委托中新联公司加工了光盘，且发生了82 560元的加工费，因此，中新联公司不再欠金视光盘公司85 032.75元加工费。综上，请求二审法院撤销一审判决，将本案发回重审或者依法改判。
金视光盘公司服从一审法院判决。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
另查，金视光盘公司认可双方在签署款项确认书之后，中新联公司又支付了15万元的加工费。
以上事实，还有双方当事人在本院审理期间的询问笔录在案佐证。
本院认为：金视光盘公司与中新联公司虽然未签订书面合同，但双方之间已经形成了事实上的加工承揽合同关系，该加工承揽合同关系系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。双方于XX年3月20日所签署的款项确认书系对双方之间债权债务的确认，中新联公司应该按照款项确认书确认的数额向金视光盘公司支付加工费。中新联公司主张金视光盘公司尚欠其加工费应属另一法律关系，应另案解决。此外，一审适用普通程序，开庭进行审理，且各方当事人均在开庭笔录上签确认，故一审审理并不存在程序违法问题。中新联公司的上诉理由不能成立，其上诉请求，本院不予支持。综上，一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交至一审法院)。
二审案件受理费二千零五十元，由北京中新联数码科技股份有限公司负担 (已交纳)。
本判决为终审判决。
审 判 长 阴 虹
代理审判员 宁 勃
代理审判员 常 洁
二○○九 年 十二 月 十五 日
书 记 员 谭 峥
篇15：材料加工合同
甲方（承揽人）：
乙方（定做人）：
依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方充分友好协商，签订此材料加工合同，达成以下协议内容：
第一条 成品原料及加工内容
1、有无附图纸；
2、如有甲乙双方签字认可的生产加工图纸，图纸作为本合同内容的附件一并执行（图纸需盖章或签字确认）。
第二条 加工期限和质量要求
1、材料选定：材料的选定根据乙方自行选择的方式：
①甲方根据乙方的制定选购。
②由乙方自行选购后交付甲方制作。
2、在合同签订后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后开始计算，甲方应向乙方提供具有可行性地具体加工期限，该加工期限的确定，应由甲方根据自身的设备、技术、人员等情况谨慎确定，本合同确定的加工期限为： 天。
3、成品的质量要求，有相关技术图纸规范的，应符合图纸要求，没有图纸或者只提供成品规格、型号规范的，应符合相应的规格型号要求。
第三条 交货时间、地点、结算方式
1、交货时间：甲乙双方协商一致，甲方在合同签订后 日内交货，即 年 月 日前。
2、交货地点：
3、乙方自提：甲方按照约定的加工期限完成加工任务后，应及时通知乙方提货，乙方自行到甲方工厂内提货；乙方收到通知后未按时提货的，甲方不承担任何违约责任。
4、乙方应在接收成品时，组织人员对成品进行验收，双方应办理验收手续并确认；乙方对成品质量提出异议，应在交货时书面提出，否则视为甲方交付的成品合格。
5、甲方将成品交付乙方后，仍应对成品的品质与数量向乙方负责。
第四条 违约责任
发生下列情况之一时，甲乙双方应承担违约责任：
1、甲方未在加工期限内完成加工任务，则应与乙方协商顺延相应期限，每逾期一天，按照合同款的 %赔付乙方；如造成乙方其他相应连带损失的（如：供货合同、施工合同、其他与本次加工相关联的合同），甲方应赔偿乙方损失。
2、甲方交付的货物不符合质量标准的，应承担修理、更换、无偿补充的责任，给乙方造成严重损失的，应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定期限支付合同价款的，乙方应承担总价款千分之五的违约金。
第五条 合同争议及解决方式
因本合同所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，则通过乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
第六条 补充条款
如有以上内容未尽条款，甲乙双方可以达成补充协议，补充内容作为附件形式附于合同之后，与本合同同样具有法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
20xx年xx月xx日
篇16：加工合同
甲方：
乙方：湖北大班木业有限公司
甲方问乙方订制家具（仿古沙发）一批，为明确双方责任及权益，根据《合同法》有关规定，经双方协商制定合同如下：
一、订制内容：沙发白坯半成品和油漆成品加工，以双方认定的样品为准。
二、合作形式：甲方向乙方订制加工沙发一批，甲方提供原生态板材，约计五十个立方米，乙方负责白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根据甲方提供的沙发样品及件数核算实际用料方数。
四、甲方加工件数：五套沙发（1+2+3）+2
五、合同加工单价：壹套单价1元，总价60000元，含油漆辅料，大写陆万元整。
六、付款方式：甲方在合同签定之日起向乙方支付加工费总额的50%作为之前开支费用，余款在提货之前付清。
七、交货方式：㈠、乙方在收到甲方款之日起开始计算，四十五日伍套全部交货。乙方在收到通知之日，一日不提货，甲方收取乙方仓库存放费，按每天百元计算，依此类推，到提货日期止，算清现金。㈡付清加工费余额，一次性提货。
八、交货地点：甲方自提。
九、双方发生争议：双方的协商，协商不成的则可向有管辖权的人民法院诉讼。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订具有法律效力，双方必须共遵守，合同条款至双方完成后自行终止。 甲方（签章）：乙方（签章）：
代表（签章）：代表（签章）：
电话： 电话：
日期： 日期：
备注：沙发件数：单人位五把，双人位五把，肆人位五把。小茶几五把，大茶几五件。
篇17：加工合同
甲方：南江县洪杰建材有限公司B采区
委托人：唐德文，身份证号：513025197108210977
（以下简称甲方）
乙方：谭文根，身份证号：43250319680900
（以下简称乙方）
根据《合同法》等有关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、互利的原则，经双方协商一致，特订立本砂石加工合同。
一、甲方向乙方提供矿源及砂石加工生产线，乙方负责爆破及矿山内的运输和加工，一切生产费用由乙方自行支付。
二、合同期限：1 年。从20xx年3月15日至20xx年2月15日止。
三、甲方的义务
1、拥有合法矿权及其他开采，加工手续，为乙方提供生产场地，并保障乙方能顺利开展生产经营活动。
2、提供工人生活住房，提供作业用电力（到生产线）等生产作业设备所产生的费用由乙方自付，甲方可以参与协调处理相关事务。
3、甲方向乙方提供柳工550铲车一台，现代385挖机一台，乙方须向甲方支付租金（铲车10000.00元/月，挖机44000.00元/月）由乙方自行配备驾驶员并支付工资。甲方
只负责2台机械的正常保养，若因操作不当造成损失由乙方负责。
4、按合同约定，保障乙方的合法权益，按照本合同约定甲方支付乙方酬金，签约前的债权债务由甲方承担。
5、协调村民邻里关系，为乙方生产创造便利条件。
6、矿区内的一切非生产性费用（指：税费、青苗费、土地赔偿、山林赔偿及因正常爆破受损农房处置）由甲方负责。
四、乙方的权利和义务
权利：
1、有权维护乙方的合法利益不受损害。
2、有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业等。
3、乙方不承担税费和相关部门手续审批的费用以及周边有关签约前的赔偿费用。
4、乙方根据用电量选择用电方式，甲方协助处理，产生的电费及相关费用由乙方支付。
义务:
1、自行组织招募员工，配置有资质的作业人员，负责生产安全及作业人员安全，合理安排工人生活及相关事宜，承担由此引发的一切经济赔偿责任及法律责任。
2、每月砂石生产量确保市场销售，若因生产量供应不足造成损失由乙方赔偿。
3、负责废料清理工作，并将废料运到甲方指定的矿区废料场。
4、按照法律规定购买人身意外险90万及相关商业险，若超出理赔范围产生费用由甲乙双方各承担50%责任，违章操作造成的损失由乙方全部承担。
5、配合甲方处理并协调好与行政机关、村民之间的关系。遵守甲方的各项管理制度。
6、科学作业，规范施工秩序，每日排查安全隐患，遵守法律，法规。
7、承担一切生产加工费用，人工工资；爱护并合理使用甲方提供的设施、设备，自行承担生产耗材费用及维护、维修费用。本合同期满，乙方将机械设备交付甲方时需满足正常生产使用。
8、配合相关行政机关的检查、指导工作。如有违章作业，安全等问题被行政机关处罚款的，由乙方负责缴纳。
9、若因产品质量不合格，影响销售，甲方有权要求乙方整改，造成损失由乙方承担。
10、乙方不能私自变更生产线，若有变更需求，需通过甲方同意后方可更改。
五、考核目标及结算方式
1、综合市场各方面的因素及我厂实际加工能力，每年销量确保30万吨的任务，其销售参考价格：石子30元/吨，洗砂35元/吨，统料30元/吨，方量换算按石子每方1.5吨，洗砂按每方1.65吨，统料每方1.55吨。
2、以甲方月销售回单汇总的吨位为乙方生产量进行考核，甲方按碎石18元/吨（干料），水洗沙22元/吨，统料17元/吨支付加工费。
3、乙方年销售不足15万吨，不予以提成，超过15万吨享受每吨2元提成，（含15万吨）超过30万吨，按超出部分奖励每吨1元，乙方必须确保资金安全，及时回款到甲方账户，方可享受提成，此提成一年一次结算。
4、每月30日对账结算，并于次月10日前向乙方支付酬金。若甲方不能按期支付，甲方不能确保正常生产，乙方不承担任何责任，损失由甲方负责。
5、所有销售均以甲方开具票据为准并做为唯一合法结算依据，所有货款必须支付到甲方指定账户，所有销售合同必须以甲方名义签订。
6、其他特殊用料（片石、整形料）生产价格待定。
六、乙方向甲方交付履约保证金 40 万元。签约时一次性付清，履约保证金退还方式：本合同终止后，乙方交还给甲方的机械设备需满足正常使用，甲方即时退还乙方履约保证金40万元。甲方若不能按期退还保证金，乙方可通过销售回款抵扣。
七、违约责任
1、乙方销售沙石没按时回款超过两个月，甲方有权要求乙方继续支付外并承担欠款2%的资金利息。
2、甲方必须按月支付乙方酬金，若超过两个月乙方可
按欠款2%计算资金利息，或销售低于市场价10%的产品进行抵扣。
3、乙方连续两个月未完成生产产量，严重违章作业，扰乱社会秩序、发生打架斗殴事件的，甲方可以单方面解除合同。
八、其它
1、在履行合同中，甲乙双方发生争议，协商解决，若达不成一致意见的，可向南江县人民法院诉讼。
2、合同期满，本合同终止。双方协商一致，可以续签。
3、由于不可抗力影响生产作业，双方互不承担责任。因不可抗力致使合同无法履行时，可以终止合同。
4、碎石规格，数量，甲方根据市场需要确定，提前告知乙方，乙方保证采购相关设备及安排生产。
5、本合同一式两份，甲、乙各方执一份，经双方签字、盖章后生效。
甲方：乙方：
年 月 日
篇18：加工合同
甲方：
乙方：
一，制作内容：
乙方根据甲方提供的泡沫实型及材质要求制造铸铁件或铸钢件（以下统称铸件）。具体内容请参看甲方提供的各项目的清单。
二，技术要求：
1，请参看甲乙双方签订的《铸件技术协议》。
2，如甲方有特殊技术要求，甲方提前以电子邮件或传真的方式通知乙方，作为本合同
的附件，乙方应根据甲方要求进行制作，以确保甲方所需品质。
三，铸造费用及结算：
1，FC300： 元/吨
2，FCD600： 元/吨
3，ICD-5： 元/吨
4，MoCr： 元/吨
5，G50CRMO4： 元/吨
6，FGS600-3A： 元/吨
7，以上价格含17%的增值税，含乙方运至甲方的费用。
8，付款方式：以月结方式支付。甲方在收到乙方的铸件后，通知乙方，乙方开具17%
的增值税发票，甲方在收到增值税发票后的三个月内以银行承兑或现金付清款项。
四，交货周期：
1，乙方在收到甲方泡沫实型后，15个工作日内将铸件分批次送至甲方公司。甲方在甲方现场验收，甲方可来人到乙方公司内验收(因自然灾害或人无可抗拒造成铸件延期甲乙双方另议,不含运输日期)。
2，由于乙方的原因造成交货延误，以每迟交货一天罚该批铸件总额的3‰的款项
五，品质保证：
乙方铸件如在品质上有问题，甲方应以照片形式通知乙方，乙方应立即派人员进行处理。如因乙方铸件品质不良造成甲方损失，乙方应对甲方的损失进行赔偿，赔偿金额由甲乙双方协商决定。
六，重量：
双方执行：称重误差千分之三为正常范围
七，合同有效期：
1、自双方签章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，双方之前所签订的《铸件制造合同》均作废，双方之前所签订《铸件技术协议》及其它关于质量要求的协议同样有法律效力。
3、今后合作中，甲方如对价格作出调整必须在保丽龙模型送出前通知乙方，否则视为同意此合同价格；乙方如对价格作出调整必须在保丽龙模型到达乙方工厂前通知甲方。否则视为同意此合同价格；
八，其它事项
双方友好协商执行合同执行中出现的问题，必要时双方可严格按《合同法》处理本
合同本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖，
九，本合同经双方签署盖章后生效。合同双方各持一份正本。
甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司
甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）：
签署日期： 签署日期：
篇19：加工合同
建设单位：______________________公司（以下简称甲方）
总包单位：______________________公司（以下简称乙方）
施工班组：_____________________公司（以下简称丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的要求，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方、丙方就“_______”塑钢门窗制作和安装施工事项协商一致，达成协议如下：
一、项目概况
1．工程名称：_______________________。
2．工程地点：_______市_____区______路。
3．门窗面积：约_________________㎡。
4．监理单位：_______建设监理有限公司。
二、施工内容
塑钢门窗制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢门窗成品保护、现场负责验收、因质量问题引起的维修和更换等。
三、合同价格及总承包管理
1．塑钢门窗制作安装工程暂定含税工程总造价：_________万元整（￥___________元），甲方和丙方另行签订合同。
2．丙方作为乙方施工班组，由乙方提供相关支持，丙方必须以乙方名义组织施工。
3．施工配合费、总承包管理费及利润补偿等由甲方向乙方支付，乙方不得就此收取丙方任何费用。以上费用由甲乙双方另行确定。
四、质量标准
1．本工程塑钢门窗采用标准图集：________________________________________________。
2．塑钢门窗成品质量应符合：________________________________________________的规定。
3．塑钢门窗施工与安装应符合：《塑钢门窗安装及验收规程》（jgj103）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210）、《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50237）、《塑料门窗安装及验收规程》（dbj13-35）。
4．该工程所需主要材料（型材、衬钢、玻璃）由甲方采购，辅材由丙方按甲方指定的品牌采购。甲方和丙方所购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料。
五、责任事项
1．甲方权利及义务
（1）合同签订后7天内与丙方确认门窗加工生产图纸，并向丙方进行现场交底。
（2）甲方与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
（3）协调乙方向丙方提供施工需的施工场地和水、电接驳点，并说明使用注意事项。
（4）协调乙方向丙方提供半成品及工具堆放场地。
（5）甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限输竣工结算。
（6）甲方按合同的约定及时支付丙方工程款，该工程款由甲方代扣、代缴税金及其他应扣费用后支付到乙方账户，再由乙方全额拨付给丙方，乙方不得以不正当理由扣压该工程款。
（7）甲方按约定支付乙方总承包管理费及施工配合费等费用。
2．乙方的权利及义务
（1）乙方与监理公司、甲方共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理方和甲方按规范要求负责随机抽检丙方进场的成品门窗（每期工程不少于一次）至检测部门进行性能检测。
（2）乙方向丙方提供施工所需的施工场地和水、电驳接点，并说明使用注意事项，乙方不得收取丙方水电费。
（3）乙主负责提供丙方半成品及工具堆放场地，以及现场现有的垂直运输工具和脚手架等。
（4）乙方在甲方及监理单位的组织下及时与丙方办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。
（5）在门窗安装后，乙方应负责门窗周边的收口工作（门窗框边密封工作由丙方负责）。
（6）乙方不得收取丙方任何费用。
3．丙广播权利及义务
（1）指派丙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由丙方负责的各项事宜。
（2）丙方按甲方要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，服从总承包单位的全面管理。
（3）按施工安全规范的规定，采取施工安全保卫等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全，负责现场设施和成品的保护工作。
（4）接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从总包施工单位对工程总进度计划安排与施工协调。
（5）严格按审批后的加工图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工确保工程质量和合同工期。
（6）参加工程验收，工程竣工验收合格后，
应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
（7）工程完工后及时清运垃圾，做到工完场清，垃圾堆放到指定地点。
（8）施工期间，丙方负责被施工污染的施工现场及运输用市政道路（仅指由乙方运输车辆造成的污染）的打扫和垃圾清运工作，如因此被总承包单位及政府职能部门处罚，丙方需自行负担该项罚款。
（9）按本合同规定做好应当由丙方所做的半成品、成品保护及中间验收、竣工验收。
（10）丙方对施工过程中的质量安全工作负全部责任，与甲方、乙方无任何关系。
（11）如丙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求丙方退场，由甲方另行发包该工程。
六、中间验收及工程验收
1．中间验收：固定件安装、门窗框定位、门窗扇安装、五金配件、框边塞缝、打胶等主要工序均应经甲方、监理现场抽检、验收认可后方可进入下一道工序。
2．初步验收：丙方向工程监理提交四套完整的竣工资料和验收报告，竣工资料审核难过后约定初验时间，初验由监理、甲方、乙方、丙方四方共同参加，初验通过后约定交工验收时间，办理工程移交手续。
3．竣工验收：由有关部门、甲方、乙方、丙方、监理组成工程交工验收小组，对本项目工程进行全面的检查验收，验收通过后，甲方、乙方、丙方办理书面移交手续。
七、工程监理
1．甲方委托________建设监理有限公司负责本工程项目的监理。丙方应指派代表负责与监理互相联络，服从监理工程师的批示和管理；按时参加监理会议，未经许可无故缺席一次罚款_________元。
2．丙方必须接受总承包及监理单位的协调与管理，配合其他专业分包施工单位对施工图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。
3．丙方需使用总承包单位搭设的脚手架或需要材料临时仓库等，应事先提出需用的时间和要求，经监理工程师同意后，由总承包单位提供。
4．在规定时间内，丙方未经监理工程师、甲方和乙方验收，自行进入下道工序，监理工程师及甲乙方有权通知丙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由丙方承担，因此造成工期和造价损失，也由丙方负责。
5．丙方应服从监理工程师及甲方和总包单位对分包方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。
6．丙方在施工过程中应采取防护、包裹、覆盖、封闭及合理安排施工顺序等措施对成品、半成品进行有效保护，因丙方成品保护不力，造成其他分包方或其他专业成品的损坏，丙方应无偿修复，如修复不力，监理工程师或甲方有权委托他人修复，所发生的一切责任及费用由丙方承担。
八、仲裁
甲方、乙方、丙方因合同发生争议，原则上协商解决，协商不成，则提请合同履行地人民法院进行裁决。
九、其他
1．本合同未尽事宜三方可协商签订补充协议。
2．本合同有关附件、补充协议与本合同具有同等效力。
3．本合同一式六份，甲、乙、丙三方各执二份，三方签字盖章生效。
甲方：（签章） 乙方：（签章）
法人代表：___________________法人代表：___________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
单位地址：___________________单位地址：___________________
丙方：（签章）
法人代表：___________________
委托代理人：_________________
单位地址：______________
【钢化玻璃加工合同范本】相关文章：
1.加工合同
2.加工定做合同
3.委托加工合同
4.服装加工合同
5.热处理加工合同
6.加工合同模板
7.柜台加工合同
8.加工合同的
10.钢结构加工承揽合同
文档为doc格式
